מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> שבח ואח' נ' אלקטרה בע"מ - פסקדין
חפש עורך דין לפי תחום משפטי
| |

שבח ואח' נ' אלקטרה בע"מ

תאריך פרסום : 02/01/2020 | גרסת הדפסה
ת"ק
בית משפט לתביעות קטנות ראשון לציון
2806-07-19
06/12/2019
בפני השופט:
גלעד לובינסקי זיו

- נגד -
תובעים:
1. גדליהו שבח
2. רבקה שבח

נתבעת:
אלקטרה בע"מ
פסק דין
 

 

  1. לפניי תביעה קטנה על סך 31,967 ₪, שעניינה פרויקט אשר בוצע על ידי הנתבעת (להלן: אלקטרה) להרכבת מעלית בבניין משותף שבו מצויה דירתם של התובעים.

     

  2. התובעים הם הבעלים של דירה המצויה בקומות השלישית והרביעית (היא קומת הגג) של בניין משותף. ביום 13.4.2016 התקשרו דיירי הבניין, ובהם התובעים, בהסכם עם אלקטרה לשם בניית פיר מעלית והרכבת מעלית בבניין (להלן: ההסכם). על פי ההסכם, אלקטרה התחייבה כי זמן אספקת המעלית יהיה 8 חודשים מיום תחילת עבודות הבנייה. זאת, בכפוף לכך שהדיירים יעמדו בכל התחייבויותיהם הכספיות על פי החוזה, ותוך שנקבע כי איחור של 21 ימי עבודה נוספים לא ייחשב כפיגור במסירת המעלית (סעיף 15 להסכם, שצורף כנספח א' לכתב התביעה). כמו כן, במסגרת סעיף "פירוט העבודות" שנכלל בהסכם התחייבה אלקטרה לבצע "העתקת ארונות חשמל כולל מונים ולוחות חשמל דירתיים (לוחות החשמל הדירתיים ישוקעו)" (סעיף 4.10 להסכם). עוד חשוב לציין, כי חלק מן העבודות צריכות היו להתבצע על ידי אלקטרה בקומת הגג, לרבות באותו חלק מדירת התובעים אשר ממוקם בקומה זו (מדובר למעשה בחדר וחצי הממוקמים בקומת הגג).

     

    התחייבות נוספת של אלקטרה אשר רלוונטית לענייננו היא זו שבסעיף 1.5 להסכם. הכוונה היא להתחייבות אלקטרה כי "במהלך העבודות באתר תדאג החברה לשמור על הניקיון, תפנה את פסולת הבניין לתוך מכולה מתאימה ותפנה או תחליף את המכולה כאשר זו תתמלא בהתאם להוראות המשרד לאיכות הסביבה. כמו כן תדאג החברה לכך שהדיירים יוכלו להמשיך ולנהל אורח חיים סביר ככל שהדבר אפשרי במהלך ביצוע עבודות מסוג זה".

     

  3. אין חולק כי אלקטרה החלה את ביצוע העבודות בחודש ספטמבר 2017, וכי בסופו של יום המעלית סופקה לדיירים בחודש יוני 2019, כ-21 חודשים לאחר מכן. כלומר - אספקת המעלית בוצעה באיחור של כ-13 חודשים ביחס למועד שנקבע בהסכם. בין הצדדים קיימת מחלוקת לגבי הסיבות לאיחור האמור. יצוין כי כתבי הטענות מטעם הצדדים, על נספחיהם, מחזיקים (במצטבר) 239 עמודים וכוללים פרטי מידע רבים, ואין מנוס מלהסתפק בתיאור תמציתי של הדברים.

     

    לטענת התובעים, האיחור במסירת המעלית נגרם באשמתה של אלקטרה, אשר התעכבה עד מאד בביצוע עבודות הבנייה ולא ביצעה אותן באופן רציף. התובעים מוסיפים וטוענים כי במהלך העבודות יצרה אלקטרה סיכונים בטיחותיים ומפגעים תברואתיים, בין היתר מאחר שנמנעה מפינוי פסולת הבניין אשר נוצרה במסגרת העבודות. עוד נטען, כי אלקטרה יזמה שינוי בפרויקט ביחס לעבודות הקשורות לארונות החשמל, ולמעשה כפתה על הדיירים להסכים לשינוי זה. זאת ועוד: בעקבות העיכובים בעבודות הבנייה, אותו חלק של דירת התובעים המצוי בקומת הגג, הושבת למשך פרק זמן ארוך בהרבה מכפי שסוכם בין הצדדים. התובעים, שהינם אנשים מבוגרים, מדגישים כי התמשכות עבודות הבנייה ומחדליה של אלקטרה היקשו עליהם עד מאד את החיים בבניין וגרמו להם עגמת נפש רבה.

     

    אלקטרה, לעומת זאת, טוענת כי העיכוב באספקת המעלית נגרם באשמת הדיירים. זאת, הן בשל בקשות חוזרות ונשנות מצד הדיירים להפסקת העבודות; הן בשל העובדה שהדיירים לא שילמו חלק מן התשלומים החלקיים במועד (על פי משטר התשלומים בהסכם התמורה משולמת לשיעורין, בהתאם לשלבי התקדמות העבודות); והן בשל העובדה שהדיירים ניסו לקחת את המושכות לידיהם ולמעשה לנהל בעצמם את הפרויקט. אלקטרה הוסיפה וציינה כי השינוי בהסכם בכל הנוגע לעבודות הקשורות לארונות החשמל, הוסכם בין הצדדים לאחר שיח ושיג ביניהם, ובמסגרת ההסכמות אף הופחת סכום של 13,100 ₪ מסכום התמורה הכולל ששילמו הדיירים.

     

  4. במסגרת הדיון שהתקיים בהליך שמעתי את הצדדים ארוכות. מטעם התובעים העידו התובעים עצמם, ואילו מטעם אלקטרה העיד מר נמרוד סלע, מנהל באלקטרה אשר היה מעורב בביצוע הפרויקט.

     

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן יעוץ אישי, שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
*
*
*
*

חיפוש עורך דין לפי עיר

המידע המשפטי שחשוב לדעת – ישירות למייל שלכם!
הצטרפו לניוזלטר וקבלו את כל מה שחם בעולם המשפט
עדכונים, פסקי דין חשובים וניתוחים מקצועיים, לפני כולם.
זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה
במשלוח הטופס אני מסכים לקבל לכתובת המייל שלי פרסומות ועדכונים מאתר פסק דין
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ