א
בית המשפט המחוזי ירושלים
|
1260-99
21/08/2006
|
בפני השופט:
משה דרורי
|
- נגד - |
התובע:
סאסי קבלני בנין עפר וכבישים (1986) בע"מ עו"ד מרדכי ברקוביץ
|
הנתבע:
מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון עו"ד דרור אהרוני עו"ד שוש שמואלי מפרקליטות מחוז ירושלים
|
פסק-דין |
א 1260/99
|
בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני: כב' השופט משה דרורי
|
|
פ ס ק - ד י ן
כללי
1. חוזה נחתם בין חברה קבלנית לבין בעל זכויות בקרקע. עקב הליך שיפוטי של צד ג', הטוען לזכויות בקרקע, הורה בית משפט - בדרך של צו זמני - שלא לבצע כל פעולות בקרקע. בהליך הסופי, נדחתה התביעה של הצד השלישי ובוטל הצו הזמני. פינוי השטח מנוכחותו של הצד השלישי, נמשכה זמן רב, מעבר למועד שקצב בית המשפט, במסגרת פסק הדין שבו ביטל את הצו הזמני.
2. שתי שאלות משפטיות עולות מסיטואציה עובדתית זו: האם זכאי הקבלן, במסגרת החוזה ונספח התמריצים שבו, שנחתמו עם בעל הזכויות בקרקע, לאותן הטבות המגיעות לו, כאילו תקופת איסור הבנייה עקב צו בית המשפט לא נכללת במועדים הקבועים באותם מסמכים. כמו כן, האם זכאי הקבלן לפיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב העיכוב האמור בביצוע הבנייה על-פי החוזה, בתקופה שבה היה בתוקף הצו הזמני, וכן בתקופה שמיום תום תוקף הצו הזמני ועד ליום הפינוי בפועל של השטח על-ידי הצד השלישי.
בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד
יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת