אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק ת"ק 33230-09-11

פסק-דין בתיק ת"ק 33230-09-11

תאריך פרסום : 12/02/2013 | גרסת הדפסה
ת"ק
בית משפט לתביעות קטנות רחובות
33230-09-11
25/04/2012
בפני השופט:
גדעון ברק

- נגד -
התובע:
שגיא רחבי
הנתבע:
חצר המלכה ארועים (1999) בע"מ
פסק-דין

1.         א.         התובע הינו בעל עסק לעבודות בעץ והנתבעת מפעילה גן ואולם אירועים. ביום 10.2.11 נחתם חוזה בין הצדדים, במסגרתו התחייבה הנתבעת לשלם לתובע סך של 27,260 ש"ח (כולל מע"מ) כתמורה בעד בניית ואספקת בר - כמפורט בחוזה. בחוזה גם הוסכם על מועד ביצוע העבודה ומועדי התשלומים שישולמו לתובע. כמו כן, הוסכם בין הצדדים, שבנוסף לבר ייבנו גם 2 תיבות לשינוע.

            ב.         לאחר קבלת התשלום הראשון, החל התובע בעבודתו וכשבוע וחצי בטרם הגיע מועד האספקה, התקשר אל התובע נציג הנתבעת, מר מאור נחליאלי (להלן:"מר נחליאלי") ולאחר שמר נחליאלי הסביר לתובע את הקשיים שיהיה בגרירת הבר, הציע התובע לבנות תיבה אחת גדולה יותר- במקום שתיים, ללא עלות נוספת, תוך מתן הסבר שתיבה אחת עשויה להיות כבדה יותר ועלול לגרום לעיכוב באספקה.

                        מר נחליאלי אישר את הצעת התובע.

            ג.          ביום 15.6.11 סיפק התובע לנתבעת את הבר בתוספת תיבת העברה אחת גדולה ומר נחליאלי בחן את הבר ואת התיבה ולאחר שמצא אותם לשביעות רצונו, מסר לתובע שיק כתשלום השני בסך 13,630 ש"ח, ברם, לאחר מסירת השיק, מיהר הבעלים של הנתבעת, מר מאיר מלכה (להלן:"מר מלכה") וביקש מהתובע את השיק בתואנת שווא שטרם חתם עליו ולאחר שהתובע מסר את השיק למר מלכה, הבהיר מר מלכה לתובע, שהוא לא מתכוון לשלם לו סכום זה, היות - ולטענתו- הבר אינו תואם את שסוכם.

            ד.         א)         לאחר כחודש וחצי ממועד האספקה, נשלח מכתב לתובע, באמצעות בא כוחה של הנתבעת, בו נדרש התובע לקחת חזרה את הבר ולתקן את הליקויים. לאחר קבלת המכתב, הגיע התובע אל הנתבעת ולקח בחזרה את הבר והתיבה, כאשר הותיר באולם הנתבעת חלקים ממנו.

                        ב)          מאז סירובה של הנתבעת לשלם לתובע את היתרה הבלתי מסולקת, פנה התובע פעמים מספר אל הנתבעת בבקשה לשלם לו את יתרת הסכום ועם זאת ביקש התובע להעביר אליו רשימת ליקויים על מנת שיידע כיצד להתקדם עם העבודה.

                                     רק לאחר כחודשיים העבירה הנתבעת לתובע את דרישותיה אשר לא תאמו את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים.

            ה.         מאחר והתובע סבור, שהוא סיפק לנתבעת את הבר ואת התיבה על פי הוראות החוזה והיות והתובע עמד בהתחייבויותיו ולא קיבל התמורה המלאה בעד עבודתו, הגיש הוא תביעה זו, בה ביקש לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 15,290 ש"ח, הכולל בחובו: את היתרה הבלתי מסולקת בסך של 13,630 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה עד יום הגשת התביעה בסך של 80 ש"ח, החזר הוצאות בעד ייעוץ משפטי בסך של 580 ש"ח, עוגמת נפש בסך של 1,000 ש"ח.

2.         א.         הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובע, בשל היעדר עילת תביעה, שכן התובע לקח בחזרה את הבר לאחר שנתגלו בו פגמים, ליקויים ואי התאמה בין ההזמנה ובין מה שסופק בפועל והתובע לא החזיר הבר על תיקוניו.

                        עוד נטען על ידי הנתבעת, שלמרות שהיא העבירה לתובע רשימת ליקויים וביקשה ממנו לתקנם, והתובע סרב לתקנם ורק לאחר שנשלח אליו מכתב מעו"ד - רק אז החליט התובע לפנות לבית המשפט.

            ב.         בנוסף לטענות כלליות הנ"ל, מעלה הנתבעת הטענות העיקריות הבאות:

                        א)         התובע לא סיפק הבר בהתאם למוסכם ולכן לא מגיעה לו התמורה המבוקשת. הנתבעת גם חוזרת ומציינת את ההסכמות, כפי שבאו לידי ביטוי בחוזה - דבר שלא בוצע על ידי התובע, אלא התובע ביצע עבודה של תיבה אחת המקשה בשינוע הבר ללא שימוש בעזרים, כמו: משאית וטרקטור ולכן התובע לא השלים את מלאכתו ולא עמד בהתחייבויותיו.

                        ב)          הנתבעת שילמה, אמנם, לתובע המחצית הראשונה, כפי שנקבע בחוזה, ברם את המחצית השנייה לא שילמה, משום שהבר סופק באיחור, כאשר מיד לאחר שסופק הוער לתובע על הליקויים ועל התיקונים הדרושים לרבות אי התאמה, אך התובע התעלם ולא התייחס.

                       ג)          באשר לשיק שנמסר לתובע כתשלום שני, טוענת הנתבעת, ששיק זה נמסר לתובע בטרם נבדק הבר, אך בו במקום משהתגלו הליקויים, ביקש נציג הנתבעת את השיק חזרה ובו במקום אף הודע לתובע, שעם תיקון הליקויים - יקבל התובע את שכרו.

3.         א.         ביום 10.2.11 נערך ונחתם בין הצדדים חוזה עבודה ("להלן:"החוזה") - חוזה אשר צורף לכתב התביעה. חוזה זה משקף את התנאים לביצוע עבודת: "בר מרובע מודולארי" (להלן:"הבר") ומשקף את הגודל המוסכם והוסכם גם, שהבר יהיה מודולארי וניתן לפירוק מהיר.

                        עוד נקבע בחוזה הנ"ל, שיבנו תיבות העברה מיוחדות על גלגלים תעשייתיים על מנת לשנע את הבר ממקום למקום ומרגע העברת הבר לנתבעת, תינתן אחריות של 36 חודשים.

                        תאריך סיום העבודה נקבע ליום 6.6.11 והסכום המוסכם בעד ביצוע העבודות הנ"ל נקבע לסך של 27,260 ש"ח (כולל מע"מ), כאשר מחצית מסכום זה ישולם בחתימת החוזה והמחצית השנייה בהגשת המוצר לנתבעת.

            ב.         אין חולק בין הצדדים, שהמחצית השנייה של הסכום המוסכם לא שולמה לתובע, אך השאלה השנויה במחלוקת בין הצדדים היא: האם התובע סיפק לנתבעת את הבר בהתאם לפרטים המפורטים בהסכם ומשכך, יהיה על הנתבעת לשלם לתובע את המחצית השנייה או שהייתה אי התאמה או ליקויים שהיה על התובע לתקן- כטענת הנתבעת ולכן, כל עוד ליקויים אלה לא תוקנו - לא זכאי התובע לקבל את המחצית השנייה.

4.         לאחר שבחנתי ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות שהוגש לבית המשפט, אני מחליט כדלקמן:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ