מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> אברמוביץ נ' דני טבק בע"מ - פסקדין
חפש עורך דין לפי תחום משפטי
| |

אברמוביץ נ' דני טבק בע"מ

תאריך פרסום : 21/07/2010 | גרסת הדפסה
ת"ק
בית משפט לתביעות קטנות חיפה
22412-07-09
20/07/2010
בפני השופט:
ערן קוטון

- נגד -
התובע:
חיה אברמוביץ
הנתבע:
דני טבק בע"מ
פסק-דין

פסק דין

תביעה בגין הפרת חוזה ונזקים שנגרמו לתובעת עקב איחור בביצוע עבודה ע"י הנתבעת.

לטענת התובעת, בתאריך 6.7.06 נחתם הסכם לבניית פיר ומעלית, בבנין מגוריה ברחוב טרומפלדור 31 בחיפה (להלן: "הבניין"). ההסכם נחתם בין דיירי הבניין לבין הנתבעת. על פי ההסכם עבודות בנית המעלית היו אמורות להסתיים תוך שבעה חודשים ממועד קבלת האישורים הנדרשים. בתאריך 11.12.06 התקבלו האישורים הנדרשים. למרות האמור, עבודת בניית המעלית לא הסתיימה בחודש יולי 2007 כי אם לאחר כאחד עשר חודשים נוספים, דהיינו בחודש יוני 2008. במהלך חודשי ההמתנה השתמשה הנתבעת בשלל תירוצים. התובעת, אשה מבוגרת, בת 74 שנים, סבלה רבות בשל העיכוב.

משכך, סבורה התובעת, על הנתבעת לפצותה בסכום של 25,000 ₪.

לטענת הנתבעת, התביעה הוגשה בגין הפרת ההסכם הנטען ועוגמת הנפש.

עם זאת, ההסכם אינו כולל סעיף פיצוי מוסכם. הפרת ההסכם הוכחשה כמו גם הנזקים הנטענים. הנתבעת, כך נטען, פנתה על פי עצת אחד הדיירים בבנין לחברת מעליתרון בע"מ (להלן: "מעליתרון") העוסקת בבניית מעליות, בכדי לבצע את העבודה במשותף. הנתבעת אמורה היתה לבנות את פיר המעלית ואילו מעליתרון היתה אמורה להתקין את המעלית גופא. למרות התנגדותה הראשונית, חתמה הנתבעת על ההסכם כפי שהוצג, ללא הפרדה בין חלקה בעבודה לחלקה של מעליתרון. העבודות החלו אך מעליתרון נכנסה לקשיים. הנתבעת פעלה ככל יכולתה אך העיכוב בביצוע העבודות נבע מהתנהלותה של מעליתרון. עם מכירת מעליתרון לחברה אחרת, פנתה הנתבעת עם נציגי הדיירים לחברה האחרת ומנהלה הבטיח לסיים את העבודה. בכדי לפצות את הדיירים בגין העיכוב, ביצעה הנתבעת עבודות ללא תמורה בבניין. הדיירים זימנו את מנהל מעליתרון והאחרון חתם על התחייבות אישית לסיים את העבודה עד ליום 19.7.07. ביום 15.6.08 נערך ונחתם פרוטוקול מסירת המעלית לפיו נמסרה המעלית במצבה,AS IS . כן הוטלה האחריות לסיום העבודה על החברה האחרת. התובעת כלל לא פנתה לנתבעת בטרם הגשת התביעה. הקשר של הנתבעת עם הדיירים היה באמצעות נציגם שייקה סמואל.

סבורה הנתבעת כי התובעת מנסה להוציא ממנה כספים שלא כדין.

בדיון הראשון שהתקיים בפני התייצבו והעידו התובעת ונציג הנתבעת.

בדיון נוסף שהתקיים נעדרה התובעת אך התייצב בנה שליווה אותה גם במהלך הדיון הראשון.

בדיון הנוסף העידו שייקה סמואל (להלן: "נציג הדיירים") ועמוס רוט שהיה מנהל מעליתרון.

התובעת העידה, כי נציג הנתבעת נטל על עצמו את בניית הפיר והמעלית. התובעת הסבירה, כי שילמה מכיסה סכום של 28,000 ₪ לשם בניית המעלית. למעלית היתה חשיבות גדולה ביותר מבחינתה, הן בשל גילה והן בשל קשיי הניידות מהם היא סובלת. התובעת ציינה, כי המתינה רבות לסיום העבודה ואף נפלה באחת הפעמים עת היתה בדרכה במדרגות הבניין. עוד ציינה התובעת, כי חלק מהבטחותיו של נציג הנתבעת לא התממשו.

נציג הנתבעת העיד, כי סבר שפרויקט הבניה הסתיים לשביעות רצון הדיירים. הדיירים באמצעות נציגם הסכימו לקבל את המעלית כפי שהיא. את התובעת, טען נציג הנתבעת, מעולם לא פגש. נציג מעליתרון התחייב לשאת במלוא הנזקים וההפסדים שייגרמו לדיירים. נציג הנתבעת הסביר, כי הנתבעת כלל אינה עוסקת בהתקנת מעליות כי אם בונה פירים עבור מעליות. בניית מעליות לדידו היא עבודה נפרדת, אך הנתבעת הסכימה להתחייב לבניית הפרויקט בכללותו, שכן דיירי הבניין היו מעוניינים בגורם אחד בלבד עימו יהיו בקשר. הדיירים קיימו מו"מ נפרד עם מעליתרון ונציג הנתבעת היה נוכח במהלכו. את חלקה בפרויקט סיימה הנתבעת בזמן, כפי שהתחייבה.

נציג הדיירים העיד, כי ההסכם נחתם עם הנתבעת בלבד והוא ראה בנתבעת אחראית על ביצוע ההסכם ובניית הפיר והמעלית גם יחד. כן העיד, כי מעליתרון היתה קבלן משנה של הנתבעת אך ההסכם נערך בין הדיירים לנתבעת. על פי ההסכם, התחייבה הנתבעת לסיים את התקנת המעלית תוך שנה. הבניה החלה, נפתח פיר המעלית, אך אז הוברר שמעליתרון לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי הנתבעת. נציג מעליתרון התחייב לעמוד במחויבותו אך כשל. נציג הדיירים נקט יוזמה, פנה לחברה האחרת והציע להעביר את סכום הכסף, אשר הדיירים נותרו חייבים לנתבעת, לחברה האחרת. קודם לכן, קבלה הנתבעת את מלוא התשלומים בהתאם להסכם. נציג הדיירים הבהיר כי המפגש הראשון נעשה עם סוכן מטעם הנתבעת בשם יהושוע. נציג הדיירים אישר, כי לא נכלל בהסכם סעיף פיצוי מוסכם המתייחס לעיכוב בביצוע המוסכם. נציג הדיירים שלל את טענות הנתבעת לפיהן בוצעו עבודות ללא תמורה בגין העיכוב בביצוע עבודת המעלית. לדבריו, העבודות בוצעו בשל שינוי בתנאים עליהם התחייבה הנתבעת לרבות בניית המעלית עם קירות זכוכית. עם זאת אישר הנציג, כי בוצעה עבודת פתיחת פתח איוורור ללא תמורה. הובהר, כי הדיירים אמנם הסכימו לקבל את המעלית במצבה אך הדבר נעשה בעיכוב של שנה. עוד הסביר נציג הדיירים, כי לדיירים נגרם סבל רב עקב העיכוב בביצוע העבודה. כן טען, כי התובעת סיפרה לו שנפלה במדרגות אם כי הוא באופן אישי לא חזה בנפילה.

נציג מעליתרון העיד, כי נתבקש לבנות מעלית ע"י הנתבעת. העיכוב נבע הן מבעיות הקשורות בנתבעת והן מבעיות כלכליות אליהן נקלעה מעליתרון. לסופו של יום, החברה האחרת בה השתלב, סיימה את מלאכת בניית המעלית. נציג מעליתרון אישר, כי התחייב לשאת בנזקי הדיירים אך איש לא בא אליו בדרישה.

עיינתי בכתבי הטענות ובצרופותיהם, שמעתי את עדויות המעורבים והתרשמתי מהם באופן בלתי אמצעי.

לסופו של יום סבור אני כי יש לקבל את התביעה בחלקה.

התובעת שילמה ממיטב כספה לבניית פיר ומעלית בבניין.

התובעת חתומה באופן אישי (ביחד עם ארבעה נוספים) על הסכם עם הנתבעת.

כותרת ההסכם אומרת כהאי לישנא –

"התקנת מעליות בבתים משותפים פנים וחוץ הסכם לאספקת מעלית + בניית פיר למעלית" (ההדגשות אינן במקור, ע.ק.)

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן יעוץ אישי, שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
*
*
*
*

חיפוש עורך דין לפי עיר

המידע המשפטי שחשוב לדעת – ישירות למייל שלכם!
הצטרפו לניוזלטר וקבלו את כל מה שחם בעולם המשפט
עדכונים, פסקי דין חשובים וניתוחים מקצועיים, לפני כולם.
זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה
במשלוח הטופס אני מסכים לקבל לכתובת המייל שלי פרסומות ועדכונים מאתר פסק דין
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ