ת"ק 4527-06-15 גראייסי נ' חברת אוגלים בע"מ - חברת בנייה
|
ת"ק בית משפט לתביעות קטנות נצרת |
4527-06-15
16.11.2015 |
|
בפני השופט עמית: יובל שדמי |
|
| - נגד - | |
|---|---|
|
התובע: פדיל גראייסי |
הנתבעת: חברת אוגלים בע"מ - חברת בנייה – ח.פ. 512964495 |
| פסק דין | |
התובע טוען שעבד עבור הנתבעת בריצוף, וריצף שטח של 190 מ"ר, כאשר שכרו אמור היה להיות בסך 55 ₪ + מע"מ לכל מטר מרובע ובסך הכל 10,450 ₪.
התובע מוסיף שהנתבעת התקשרה עמו בהסכם, לפיו היה עליו לרצף שטח כולל של 550 מ"ר, אך לאחר שסיים לרצף קומה אחת בשטח של 190 מ"ר, נדרש להמתין בטרם ירצף שתי קומות נוספות, מאחר ואלה לא היו מוכנות עדיין לריצוף.
התובע המתין, ובכל פעם שביקש לברר האם להמשיך בעבודה, נאמר לו על ידי הנתבעת שאותן קומות אינן מוכנות ולבסוף גילה שהועסק בהן קבלן ריצוף אחר.
התובע מבקש לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 19,800 ₪, אותם היה זכאי לקבל לו ריצף את שתי הקומות הנוספות.
הנתבעת טוענת שאכן התקשרה עם התובע בהסכם לפיו ירצף עבורה בניין.
לאחר שהתובע ריצף עשרות מטרים רבועים, הוא נעלם מאתר העבודה ולא שב.
הנתבעת ניסתה לאתר את התובע אך הוא ניתק מגע.
הנתבעת נאלצה לשכור רצף אחר, יקר יותר מהתובע, והיא רשאית לטענתה לקזז מכל סכום שהיא חבה לתובע, את הנזקים שגרם לה בעיכוב הפרויקט למשך כחודש וחצי.
התובע הציג את ת/1, שהינו אישור ממנהל עבודה של הנתבעת, על כך שהתובע ריצף עבור הנתבעת שטח של 190 מ"ר, כנטען על ידי התובע .
התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:
| הודעה | Disclaimer |
|
באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר. |
|