ת"א 25963-05-12 אמויב נ' אמארה
|
ת"א בית משפט השלום ירושלים |
25963-05-12
2.3.2016 |
|
בפני השופט: עבאס עאסי |
|
| - נגד - | |
|---|---|
|
התובע: אלכסנדר אמויב משה מיימרן ואח' עו"ד משה מיימרן ואח' |
הנתבע: יוסף אמארה חאלד אמארה עו"ד חאלד אמארה |
| פסק דין | |
תביעה כספית בגין הסכם לביצוע עבודות חיפוי אבן.
רקע כללי
התובע הינו בעל בית פרטי בישוב "נס הרים" באזור בית שמש.
הנתבע הינו קבלן, בין היתר, לביצוע עבודות אבן.
התובע הזמין אצל הנתבע עבודות חיפוי אבן לקירות ביתו החדש.
במסגרת היחסים בין הצדדים, מסר הנתבע לתובע שיק על סך 20,000 ₪ (להלן: "השיק"). הצדדים חלוקים באשר לייעודו של שיק זה. התובע הגיש שיק זה לביצוע בלשכת האכיפה והגבייה. התנגדות שהגיש הנתבע לביצוע השיק נתקבלה, והתיק הועבר לבית המשפט. בעקבות כך תקן התובע את תביעתו ותבע סעד כספי נוסף.
תמצית טענות התובע
לטענת התובע, השיק ניתן לו על ידי הנתבע עבור החזר הוצאות בגין שכירת פיגום ושכירת דירה עבור הנתבע ופועליו; השיק חזר מבלי שכובד על ידי הבנק; הנתבע הפר את ההסכם בשל האיחור בביצוע העבודות ואי-השלמתם, ובגין כך נגרם לו נזקים, לרבות, בגין אי קבלת תשלומי משכנתא מהבנק; תשלום יתר עבור שכירת הפיגום; אי-סיום העבודות גרם לרטיבות עקב גשמים ונזק שעלות תיקונו מגיעה לסך 27,000 ₪; הוא נאלץ להשלים את עבודות הרכבת האבן ותיקון הליקויים בעלות של כ 30,000 ₪; סה"כ שילם התובע לנתבע על חשבון ההסכם סך של 97,500 ₪.
תמצית טענות הנתבע
| הודעה | Disclaimer |
|
באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר. |
|