ת"א 2308-09 חיים ישראלי ובניו בע"מ נ' מועצה מקומית לקיה ואח'

לפני תביעת התובעת כנגד הנתבעת לתשלום סך של 1,000,000 ₪ בגין עבודה לביצוע קו ביוב שביצעה עבור הנתבעת.

להשלמת התמונה יצוין כי התובענה המקורית הוגשה על סך של 2,000,000 ₪ ותוקנה לאחר מכן לסכום של 1,412,533 ₪ במסגרת כתב תביעה מתוקן. בעקבות הודעה ובקשה מוסכמת של הצדדים מיום 1.1.14 הוקטן סכום התביעה לסך של 1,000,000 ₪.

עוד יצוין כי התביעה הוגשה גם כנגד מדינת ישראל – הרשות הממשלתית למים וביוב, כנתבעת 2, אולם בהחלטה מיום 20.1.2013 ולבקשת התובעת, נמחקה התובענה כנגד הנתבעת 2.

העובדות שאינן שנויות במחלוקת

הנתבעת פרסמה מכרז מספר 1/2008, במסגרתו בקשה לקבל הצעות לביצוע קו ביוב מאסף "כרמית לקייה", עד למכון טיהור השפכים (מט"ש) שוקת, כאשר העבודה כללה התקנת קו ביוב מאסף בקוטר של 500 מ"מ מצפון לכביש 60, מעבר בקידוח אופקי מתחת לכביש 60 ומתחת לנחל חברון עד כניסה למט"ש שוקת והתחברות לתחנת השאיבה במט"ש, כאשר הטמנת הקו נעשית בעומק של עד 11 מטר.

התובעת זכתה במכרז ובהתאם לכך הוכנו כתב כמויות ומפרט, כאשר היקף העבודה הבסיסי על פי המכרז נקבע לסכום של 3,046,903.86 ₪ (כולל מע"מ).

ביום 18.3.08 נמסר צו התחלת עבודה, והתובעת קיבלה את החזקה בשטח לצורך התארגנות ביום 23.3.08.

התובעת המציאה ומימנה ערבות ביצוע וביטוח קבלנים כנדרש במכרז.

בשלב ראשון הקצה מינהל הביוב 2,000,000 ₪ לביצוע העבודות.

במהלך התקופה חלו עיכובים בביצוע העבודה אשר נבעו מהפרעות לעבודה לרבות צווי מניעה ובהם צו מנהלי אשר הורה על הפסקת העבודות. יוער כי הצדדים חלוקים באשר לתקופות המניעה אולם אין מחלוקת בהתייחס לקיומן של הפרעות לעבודה ולצווי מניעה/הפסקה.