ת"א 18890-12-10

1.לפניי תביעה כספית ותביעה שכנגד שעניינן עבודות בניה אשר ביצעה הנתבעת 1, שהנתבע 2 הוא מנהלה ובעליה, בבית התובעים, אשר נבנה על ידם כשהנתבעת מהווה קבלן לביצוע העבודות.

2.התובעים בנו את ביתם באשקלון, כאשר הנתבעת 1 שימשה כקבלן לביצוע עבודות שלד וגמר על פי שני הסכמים שנכרתו בין הצדדים, האחד לביצוע עבודות השלד והשני לביצוע עבודות הגמר.

על פי ההסכם שבין הצדדים, אמורה היתה הנתבעת לסיים את עבודות הבניה ביום 15.10.09 ולטענת התובעים, הנתבעת לא סיימה את העבודות במועד, עד אשר במהלך חודש אוגוסט 2010, נאלצו התובעים להכנס לבית, כאשר הבניה טרם הושלמה וטרם ניתן טופס 4 לבית.

בתביעתם, עותרים התובעים לפיצוי בגין ליקויי בניה בבית, המוערכים על ידי מומחה מטעמם בסכום של 90,704 ₪.

עוד טוענים התובעים לפיצוי, בהתאם להסכמים שנכרתו בין הצדדים, בגין איחור בבניה, בסכום של 2,000 ₪ לחודש ובסה"כ בגין 11 חודשים, לפיצוי בשיעור של 22,000 ₪.

בנוסף, טוענים התובעים לפיצוי בגין עוגמת נפש בסכום של 30,000 ₪.

3.הנתבעים טוענים תחילה להעדר יריבות אל מול הנתבע 2, שכן ההתקשרות בין הצדדים היתה עם הנתבעת 1 בלבד ולא אל מול הנתבע 1.

כן טוענים הנתבעים, כי השלימו את העבודות במועד, אלא שהבניה לא הסתיימה במועד עקב עיכוב בביצוע עבודות של קבלים אחרים, כגון קבלן עבודות המטבח, קבלן עבודות השיש וקבלן הפיתוח.

עוד טענו הנתבעים, כי בסמוך לאחר הבניה, בחודש נובמבר 2009, הוכנה חוות דעת הנדסית מטעם התובעים, כל זאת כשהנתבעים עודם בשטח ומתעתדים לבצע תיקונים לאחר מסירה ראשונית של הדירה. באותה חוות דעת, חלק מהליקויים הנטענים לא היו באחריותה של הנתבעת וחלקם, לאו ליקויים הם, כיוון שמדובר בבקשות ובדרישות מפורשות של התובעים, כגון סוג הריצוף שנבחר על ידם או גובה הכיורים. מכל מקום, טוענים הנתבעים, כי הם היו נכונים לבצע תיקונים שבאחריותם.

הנתבעים הגישו חוות דעת מטעמם, בה לא פרטו את שווי עלות תיקון הליקויים, אך צויין בה, כי ישנם ליקויים אלו ואחרים, הניתנים לתיקון.

4.בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הוגש על ידי הנתבעים כתב תביעה שכנגד, בו טענו הנתבעים, כי התובעים לא שילמו את מלוא התמורה המגיעה בגין ביצוע העבודה בסכום של 38,000 ₪ וכן לא שילמו בגין תוספות ושינויים ואביזרים בעלות גבוהה מזו הנקובה במפרט הטכני, בסכום כולל של 26,900 ₪. כן עתרו הנתבעים לחיוב התובעים בתוספת מדד בגין סכומים אלו ולפיצוי בגין עוגמת נפש ובסך הכל העמידו את תביעתם על הסכום של 88,838 ₪.