אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 7230-12-12 בושארי ואח' נ' בן עמי ואח'

ת"א 7230-12-12 בושארי ואח' נ' בן עמי ואח'

תאריך פרסום : 22/07/2015 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום באר שבע
7230-12-12
31/05/2015
בפני השופטת:
נעם חת מקוב

- נגד -
תובע:
שאלתיאל בושארי
עו"ד אלי בן חנן
נתבעים:
1. מאיר בן עמי
2. יוסף בן עמי שלמה אסידון

עו"ד שלמה אסידון
פסק דין
 

 

  1. סכסוך שעניינו ביצוע עבודות בנייה בבית מגורים.

     

    רקע כללי והשאלות השנויות במחלוקת

  2. ביום 21.8.12 נחתם הסכם בין התובע לבין הנתבע 1 לביצוע עבודות גמר לשלד בבית ברח' בלהה 3 בבאר שבע, ביתו של חמו של התובע. על פי ההסכם התחייב הנתבע 1 ולטענת התובע למעשה אף הנתבע 2 לביצוע עבודות ולסיומן תוך 60 יום תמורת 180,000 ₪. במסגרת נספחים שנחתמו להסכם הוסכם על סיום העבודות ביום 15.10.12.

  3. לטענת התובע, הנתבעים שניהם מחויבים כלפיו על פי ההסכם והם הפרו את החוזה איתו. לטענת התובע, הנתבעים דרשו ממנו לשלם כספים על חשבון שלבי עבודה שטרם בוצעו והוא שילם תחת החשש כי יעזבו את העבודה באמצע. אין מחלוקת כי סה"כ שילם התובע לנתבעים 119,600 ₪.

  4. ביום 18.10.12, היינו שלושה ימים לאחר המועד בו אמורות היו העבודות להסתיים, נתן התובע לנתבעים אורכה להשלמת העבודות עד יום 22.10.12. לטענת התובע, הנתבעים הוסיפו ודרשו תשלום עבור שלבים שטרם ביצעו וכשהתובע סירב לשלם הפסיקו הנתבעים את העבודה. לטענת התובע הוא שלח מכתב נוסף לנתבעים בו אפשר להם אורכה נוספת להשלמת העבודות אולם הנתבעים טוענים כי מכתב זה לא התקבל אצלם ומכל מקום העבודה לא חודשה ולא הסתיימה.

  5. התובע צירף לכתב התביעה שהגיש חוות דעת של שמאי על פיה הנתבעים ביצעו עבודות בשווי של 55,800 ₪ בלבד ועל כן טען כי שילם להם 63,800 ₪ ביתר. לטענת התובע, הוא פנה לקבלן חלופי להשלמת העבודות ונדרש לשלם לו 140,000 ₪ נוסף על הסכום ששילם לתובעים (כלומר במקום לשלם סכום נוסף של 60,000 ₪ אשר טרם שילם לנתבעים). על כן לטענת התובע שילם לקבלן החלופי כ – 80,000 ₪ נוספים והוא תובע אותם מן הנתבעים. כן תובע התובע 10,000 ₪ בגין העיכוב בהשלמת הבנייה של יחידות הדיור אשר מנע ממנו את השכרתן במועד המתוכנן.

  6. הנתבע 1 הגיש תביעה שכנגד בה טען כי ביצע עבודות בשווי של 152,000 ₪ כולל מע"מ עד להפסקת העבודה. נוכח העובדה כי התובע שילם רק כ – 120,000 ₪ תבע ממנו את ההפרש וכן תבע 20,000 ₪ בגין הפגיעה בשמו הטוב ובגין עוגמת נפש שנגרמה לו לטענתו. הנתבע 1 לא תמך את התביעה שכנגד בחוות דעת, אולם טען כי יש למנות מומחה שהוא מהנדס ואין להסתפק בחוות הדעת השמאית שצירף התובע לתביעתו. למען הנוחות אתייחס לתובע שכנגד כנתבע 1 אף בהקשר לתביעתו שכנגד ובהתאמה גם לתובע.

  7. הנתבעים טענו כי אין יריבות בין התובע לבין הנתבע 2, באשר ההסכם נחתם רק עם הנתבע 1 ומדובר בעסק שלו בו הנתבע 2 משמש כשכיר בלבד.

  8. השאלות השנויות במחלוקת אם כן בין הצדדים הן שווי העבודות שבוצעו על ידי הנתבעים עד להפסקת העבודה על ידם והפרת ההסכם על ידי הנתבעים, שווי העבודות שנותרו לביצוע והתשלום ששילם התובע בפועל לשם השלמת העבודה, דמי השכירות שהפסיד התובע בשל העיכוב בסיום העבודה, פגיעה בשמו הטוב של הנתבע 1 ועוגמת הנפש שנגרמה לו וכן שאלת היריבות עם הנתבע 2.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ