אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק ת"ק 53266-05-11

פסק-דין בתיק ת"ק 53266-05-11

תאריך פרסום : 04/02/2013 | גרסת הדפסה
ת"ק
בית משפט לתביעות קטנות קריות
53266-05-11
25/12/2012
בפני השופט:
דאוד מאזן

- נגד -
התובע:
מרדכי ששון לוי
הנתבע:
איילת לוינשטיין
פסק-דין

הנתבעת הזמינה עבודות שיפוץ בביתה מהתובע.

התביעה מתייחסת לסכום, שלשיטת התובע, לא שולם לו ע"י הנתבעת בסיום ביצוע העבודות.

היקף העבודות והתמורה:

בין הצדדים לא נערך הסכם בכתב, אך שני הצדדים מודים בקיומה של הזמנת העבודה מאת התובע.

הצדדים חלוקים בהיקפה ובתמורה.

הצדדים הסכימו על ביצוע שיפוץ במקלחת וכן החלפת האינסטלציה בביתה של התובעת.

הנתבעת מודה בסעיף 13 לכתב ההגנה, כי ביקשה הצעת מחיר לשיפוץ מלא של המקלחת, החלפת הקרמיקה של הקירות והרצפה, צבע, צנרת, כיור, אסלה וברזים. לטענתה, הסכום שסוכם הוא 3,000 ש"ח ואילו התובע טוען שסוכם סך של 4,250 ש"ח, כולל כלים סניטרים.

על היקף העבודה אם כך ניתן לקבוע, כי הצדדים הסכימו על שיפוץ כולל. בנקודה זו לגבי היקף העבודה אין מחלוקת ממש בין הצדדים, שעה שגם בנושא החומרים הצדדים מסכימים כי התובע יזמין גם כלים סניטרים בלבד.

המחלוקת בין הצדדים ביחס להיקף התמורה ולאחר ששמעתי את שני הצדדים, אני מאמץ את גרסת הנתבעת שהסכום הוא 3,000 ש"ח.

התובע לא החתים את הנתבעת על הזמנת עבודה או הסכמה בכתב, לגבי ההיקף והתמורה וכאשר הצדדים חלוקים ביחס לתמורה, קיימת בפני הודאת הנתבעת לגבי התמורה והתובע לא הצליח להוכיח בפני שהסכום שסוכם עליו הוא מעל סכום של 3,000 ש"ח שמודה בהם הנתבעת.

בהעדר ראיה בכתב או הצגת הזמנת העבודה ו/או יומן העבודה מטעמו, אני מאמץ את גרסת הנתבעת ביחס לתמורה.

תשלום על חשבון:

הצדדים מסכימים, כי שולם על החשבון סך של 1,000 ש"ח. היתרה מהתמורה המוסכמת היא בסך 2,000 ש"ח.

כאן המקום לציין, כי בין הצדדים היתה עבודה נוספת שבוצעה והושלמה לפני הסיכום לגבי השיפוץ במקלחת ובגינו שילמה הנתבעת באופן נפרד, כעולה מסעיף 12 לכתב הגנה, את התמורה המלאה ולגבי עבודה זו אין למי מהצדדים כל טענה ו/או דרישה.

ביצוע העבודה:

הנתבעת טוענת בכתב ההגנה, כי התובע ביצע עבודה חלקית, ובעיכוב ניכר.

התובע מצדו טען, כי השלים את ביצוע העבודות ולא היה באחריותו כל העיכובים שנגרמו בגין ביצוע העבודות לאור העובדה כי על פי הנטען על ידו, היו בעלי מקצוע נוספים, כגון חשמלאי, אשר ביצעו עבודות נוספות בבית ובשל העיכוב בעבודות הקבלנים האחרים, בין היתר גם התעכבה העבודה על ידו.

הנתבעת ממשיכה וטוענת, כי השלימה את העבודות על ידי בעלי מקצוע אחרים וביניהם גיסה, אשר צרף לכתב ההגנה מטעמה, תצהיר.

למרות שמר חיים בכר, גיסה של הנתבעת הגיש תצהיר ערוך כדין, למרות שלא התייצב לדיון. יחד עם זאת, הוא טוען שהשלים מספר עבודות ורכש אביזרים חסרים, כגון כיור אמבטיה, סיפונים לכיור רחצה, סיפונים לכיור אמבט, צבע ורובה לצורך השלמת העבודות וכי ביצע התקנת כיור אמבטיה, ברזים, ביצע עבודות רובה, צבע ותיקן ליקויים, הכל כעולה מסעיף 4 לתצהירו.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ