אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> אלמוג את בן חמו - שותפות נ' עירית אופקים

אלמוג את בן חמו - שותפות נ' עירית אופקים

תאריך פרסום : 24/05/2010 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום באר שבע
6362-00
20/05/2010
בפני השופט:
מיכל וולפסון

- נגד -
התובע:
אלמוג את בן חמו – שותפות ע"י עוה"ד בלפור קיוויתי ו אח'
הנתבע:
עירית אופקים ע"י עוה"ד שלמה אביטן ואח'
פסק-דין

פסק דין

1.בפני תביעה כספית שהוגשה ביום 4/6/00 על סך של 231,650 ₪ שעברה לטיפול בא כוח התובעת תוך כי ניהול התיק, בנסיבות אישיות של בא כוח התובעת הקודם, עו"ד משה קליין המנוח, ועברה מספר מותבים. בסוף פסק הדין אסקור בקצרה מדוע התארכו ההליכים.

אין מחלוקת כי בתאריך 19.5.1996 נחתם בין הצדדים חוזה מספר 01/96 לבניית אולם ספורט בבית הספר "בן גוריון" על סך של החוזה 2,544,803 ₪.

המחלוקת נשוא תיק זה אינה על תשלום הקרן, אלא על הריבית שלטענת התובעת מגיעה לה על עיכוב בתשלומים בפועל.

לטענת הנתבעת היא שילמה לתובעת מעבר למגיע לה ולמעשה היא זכאית להחזר בסך של

253,909.14 ₪ בגין הפרשי ריבית נכון ליום 10.8.2000 .

2.הצדדים אינם חלוקים כי לחוזה הסטנדרטי צורף נספח (מוצג נ/1) שקבע את תנאי התשלום .

נוסח ההוראות בנספח, מוצג נ/ 1, תמציתי וניתן לכנותו מברק. מאחר ומדובר במסמך קצר אני אצטט אותו במלואו:

"נספח לחוזה בנייה אולם ספורט בביה"ס בן גוריון

25% עם חתימת חוזה כנגד ערבות בנקאית.

25% בגמר השלד כולל גג- יאושר שוטף + 45 יום מאישור מהנדס המועצה.

25% בגמר טיח וריצוף – יאושר שוטף + 45 יום מאישור מהנדס המועצה.

15% בסיום העבודות כנגד חשבון מאושר ע"י מהנדס המועצה.

10% כנגד ערבות טיב לשנה.

כל התשלומים כפופים לתקבולים מפעל הפיס.

תנאי התשלום הם הקובעים לעניין התשלום".

להלן יכונה הנספח לחוזה הסטנדרטי, מוצג נ/1, "הנספח".

הצדדים אינם חולקים כי הוראות החוזה הסטנדרטי קובעות בסעיף 62 הסדרים באשר לפיגורים בתשלומי ביניים. הצדדים אינם חלוקים כי הוראות סעיף 62 לחוזה חלות על הצדדים כמו יתר תנאי החוזה בכפוף להסדרים המיוחדים נשוא הנספח.

הצדדים חלוקים לגבי השאלה של הזכות לריבית לגבי כל התשלומים. סעיף 62 לחוזה הסטנדרטי עוסק בתשלומי הביניים. נקבע בו הסדר של הגשת חשבונות ביניים אחת לחודש [סעיף 62 (1)], כאשר החשבונות הם חשבונות מצטברים. בס"ק (2) נקבע כי החשבון ייבדק ע"י המפקח ובכפוף להסדרים בס"ק (3), שאינם שופכים אור על המחלוקת בפני, על הממשלה לבצע תשלום תוך 44 יום מיום הגשת החשבון. לגבי ריביות והצמדות נקבע כי בתקופת הבדיקה אין חיוב בהפרשי הצמדה או ריבית. התובעת מעגנת את תביעתה בס"ק (5) לסעיף 62 לחוזה העוסק בפיגור בתשלומי ביניים, מעבר למועדים הנקובים בחוזה.

בס"ק (5) לסעיף 62 נקבע ההסדר כי במקרה של פיגור בתשלום בינים מעבר למועדים בס"ק (2) – (4) "יהיה הקבלן זכאי לריבית החשב הכללי על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור". המועד לחישוב הוא "מתום מועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל". נקבע כי ריבית החשב הכללי יהיה הפיצוי היחיד.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ