ת"ק 11468-05-16 קנטרוביץ נ' גלילאו פור קידס בע"מ

בפניי תביעת התובעת לתשלום בגין חשבונית שלא שולמה.

עפ"י הנטען בכתב התביעה, התובעת התחייבה לספק לנתבעת שירותים של עיצוב והפקה ביחס לביתן הנתבעת בתערוכה שהתקיימה בחודש ינואר 2016 בגרמניה.

התובעת טוענת, כי סוכמה בין הצדדים התמורה לפי שעת עבודה, והוצאו לנתבעת חשבוניות על סכום כולל של 27,881 ₪, כאשר החשבונית השנייה, על סך 21,631 ₪ בתוספת מע"מ, לא שולמה.

התובעת הוסיפה וטענה כי הנתבעת העלתה כלפיה טענות קיזוז אשר נדחו על ידה, ועתרה לחייב את הנתבעת במלוא התשלום.

הנתבעת אישרה את ההתקשרות בין הצדדים, אולם עמדה על כך שההתקשרות כללה, מלכתחילה, גם משלוח של המוצרים שעוצבו והופקו ע"י התובעת (לרבות פוסטרים וכיוצ"ב) לאתר בגרמניה, זמן סביר לפני התערוכה על מנת שיהיה סיפק בידי הנתבעת להיערך להצגת הביתן כראוי בתערוכה.

הנתבעת טענה, כי עבודת התובעת לקתה בפגמים רבים, לרבות באיכות העבודה ורמתה, באי התאמת התכנון לאפשרויות בשטח ובעיקר בכך שהמוצרים נשלחו לגרמניה באיחור ניכר, ללא כל המסמכים הנדרשים, ובשל כך עוכבו במכס, והנתבעת חוייבה בתשלומים נוספים הן לעמיל מכס והן ע"י קבלן ההקמה של הביתן, בגין הגעת הפוסטרים באיחור.

לפיכך, עתרה הנתבעת לדחות את התביעה.

דין התביעה להתקבל בחלקה.