ת"א 59891-11-14 חוסיין ואח' נ' ב.ס.ט. בנייה בע"מ ואח'

לפני תביעה כספית שעניינה עבודות בניית שלד שביצע התובע עבור הנתבעת (להלן: "העבודות"). לטענת התובע, הנתבעת סירבה לשלם את מלוא התמורה בגין העבודות. בכך התעשרה הנתבעת שלא כדין על חשבונו.

הנתבעת הגישה הגנתה, וכן תביעה שכנגד – בה תבעה תשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לה עקב כך שהתובע הפר את התחייבויותיו ונטש את אתר העבודה.

1.לשם הנוחות, התובע-הנתבע שכנגד יקרא להלן - "התובע", והנתבעת -התובעת שכנגד תקרא להלן - "הנתבעת".

2.התובע הינו קבלן לביצוע עבודות בניה, אשר ביום 23.1.13 התקשר עם הנתבעת בהסכם לביצוע עבודות שלד באתר בניה במרכז לוגיסטי דוד לובינסקי בראשל"צ (להלן: "החוזה" -נספח א' לתצהיר התובע).

בהתאם לחוזה, העבודות יחלו מיידית ויסתיימו ביום 31.7.13 כאשר התמורה בגינן תעמוד על הסך של 2,905,145 ₪ , בתנאי תשלום של שוטף+30 (חלקי), שוטף+ 60 (סופי).

כן נכללו בחוזה פרטים נוספים שעניינם פירוט העבודה , אספקת הציוד והחומרים, לוחות הזמנים ופיצויים מוסכמים.

טענות הצדדים

טענות התובע בתמצית

3.לטענת התובע , הוא ביצע את העבודות עליהן סוכם , אולם בשל עיכובים שנבעו מכך שהנתבעת לא ביצעה את ההכנות הנדרשות ושהיו מוטלות עליה ולא סיפקה לו את האלמנטים הנדרשים בזמן, נוצרו עיכובים בביצוע העבודה.

4.בנוסף, הנתבעת נהגה לקזז מהכספים שהגיעו לו, ללא כל סיבה, ומחודש 01/04 אף עיכבה את הכספים שהגיעו לתובע ממנה. משכך, ולאחר שנתן לנתבעת התראה של שבועיים מראש, הפסיק התובע ביום 14.3.14, את ביצוע העבודות החריגות, והגיש לנתבעת ביום 20.5.14 חשבון סופי על סך של 776,981 ₪.