שרון נ' מ.מרים בע"מ ואח'

פסק דין

1.עניינן של התביעה והתביעה שכנגד, עבודות שבוצעו על ידי התובע/הנתבע שכנגד 1 (להלן – שרון) בבניין שנבנה על ידי הנתבעת/התובעת שכנגד (להלן – החברה) ברחוב צרת 11 פינת רחוב פייר קניג בירושלים (להלן – הבניין או האתר), בהתאם להסכמים שנחתמו בין הצדדים בשנת 2006.

התביעה

2.על פי כתב התביעה, שהוגש ביום 19.5.08, בין הצדדים נחתמו הסכמים לביצוע עבודות על ידי שרון. העבודות כללו ביצוע עבודות הקשורות במתזים, טיח, בניית מחיצות פנים, חיפוי חדרי מדרגות, חיפוי אבן חיצונית, וכן עבודות בלוק.

3.שרון טוען כי ביצע את התחייבויותיו, אך החברה ומנהלה, הנתבע 2 (להלן – מזרחי), לא שילמו לו את מלוא הסכום המגיע לו. על כן, הוא דורש סכום של 263,972 ₪, כמפורט בסעיפים 5, 7 ו – 8 לכתב התביעה והכולל גם פיצוי בשל אובדן הכנסה.

התביעה שכנגד

4.במסגרת התביעה שכנגד, שהוגשה ביום 23.7.08 ,כנגד שרון וכנגד הערב להסכמים, הנתבע שכנגד 2 (להלן – פרץ), דורשת החברה סכום של 286,988 ₪ בטענה כי שרון הפר את ההסכמים וגרם לנזקים כמפורט בסעיף 3 לכתב התביעה שכנגד.

כמו כן, מבקשת החברה להתיר לה להוסיף על נזקיה סכום נוסף עבור ההסכם המתייחס למתזים, בעת שיסתיימו העבודות וניתן יהא לחשבו באופן סופי.

יצויין, כי בסיכומים מטעמה העמידה החברה את סכום התביעה שכנגד על סכום של 286,926 ₪.

ההסכמים

5. בין החברה לבין שרון נחתמו בשנת 2006 ההסכמים הבאים:

(א)הסכם מיום 4.6.06 לאספקת חומרים וביצוע עבודות להתקנת מתזים בסכום של 120,000 ₪ לפני מע"מ (להלן – הסכם המתזים).

על פי סעיף 5 להסכם המתזים, כל החומרים הדרושים לעבודה יסופקו על ידי שרון ועל חשבונו, והוא יישא בהוצאות ההובלה של כל אלה לאתר.

על פי הנספח להסכם המתזים, הוסכם כי העבודות יושלמו בתוך 45 ימים מיום 6.6.06, דהיינו עד ליום 21.7.06.

(ב)הסכם מיום 4.6.06 לביצוע עבודות טיח, בניית מחיצות פנים מבלוקים וחיפוי חדרי מדרגות בקרמיקה (להלן – הסכם עבודות טיח, בלוקים וקרמיקה).

על פי הסכם זה, נקבעה תמורה בסך 40 ₪ עבור כל מ"ר טיח, 35 ₪ עבור כל מ"ר של קיר בלוקים לרבות חגורות בטון, וכן 50 ₪ עבור כל מ"ר של חיפוי קיר.

על פי סעיף 5 להסכם זה, כל החומרים הדרושים לעבודה יסופקו על ידי החברה ולא על ידי שרון.

לעניין המועד לביצוע העבודה נקבע בנספח להסכם, כי העבודות יושלמו בתוך 90 ימים "ובתנאי כי לא ייגרמו עיכובים שאינם תלויים בקבלן".

(ג)הסכם מיום 19.8.06, המהווה נספח להסכם עבודות טיח בלוקים וקרמיקה, לביצוע עבודות לחיפוי אבן חיצונית (להלן – הסכם אבן).

על פי הסכם אבן, נקבעה תמורה בסך 120 ₪ עבור כל מ"ר של אבן בנויה כולל הפרטים הנדרשים.