פסק-דין בתיק א 41389/01

1.         זוהי תובענה על סך של 249,163 ש"ח שעניינה דרישה לתשלום יתרת חוב עבור עבודה שבוצעה על ידי התובעת עבור הנתבעת.

רקע עובדתי

2.         התובעת עוסקת בייצור צינורות בטון לניקוז.

3.         התובעת זכתה במכרז להנחת צינורות בטון אצל הנתבעת באתר פרוייקט נתב"ג  2000.

4.         ביום 6.3.00 נחתם הסכם לאספקת צינורות עבור הסך של 910,370 ש"ח.

            (להלן: "ההסכם"; "הפרוייקט").

5.         הנתבעת שילמה לתובעת הסך של 718,938 ש"ח - והתובעת דורשת השלמת הסכום של 231,046 ש"ח המגיע לה, לטיעונה, בתוספת הפרשי  הצמדה וריבית עד הגשת התביעה דנא.

6.         הנתבעת גורסת כי הציוד אשר סיפקה התובעת הינו פגום  ושבור, בחלקו, דבר אשר גרם לעיכוב בביצוע העבודות.

7.         הנתבעת הגישה מצידה תביעה שכנגד על סך של 485,838 ש"ח בגין טענה לאחור בבצוע העבודה ב - 42 יום, בהתאם להסכם על פיו בגין כל יום אחור במסירת העבודה, תשלם הנתבעת פיצוי בסך של 10,000 ש"ח.

דיון

8.         מטעם התובעת העיד מר אלפרד מעיין בתצהירו ת/1 כי שימש נציג קבוע של התובעת בפרוייקט. לדבריו, קודם לבואה של התובעת עבדה באתר חברת "סולל בונה" אשר למחסנה סיפקה התובעת צינורות. רק בשלב מאוחר יותר, סופקו הצינורות לנתבעת ישירות.

9.         הצינורות נבדקו ע"י נציג "סולל בונה" ואחר כך ע"י נציגי הנתבעת ונמצאו תקינים - למעט מקרים ספורים בהם לא אושרו לשימוש הצינורות שסופקו ובמקומם הובאו צינורות תקינים.

10.       נציג הנתבעת אישר לשלם ל"סולל בונה" עבור הצינורות מתוצרת התובעת שהושארו באתר, סך של 823,000 ש"ח.

11.       בפרוייקט הועסק הקבלן מר מלאכי אוליצקי, אשר לא הפסיק העבודה ולו ליום אחד עקב מחסור בצינורות. לפיכך, היו מקרים בהם התבקש ע"י הנתבעת לעכב הבאת צינורות כיון ששטח האחסנה היה צפוף, עד אשר הקבלן יתקדם בעבודתו.

12.       המקרים בהם נשברו צינורות ארעו אך ורק עקב הרמה והנחה לא נכונה של הצינורות, דהיינו, הרמתם באמצעות חגורות מהצדדים במקום הרמה ממרכז הכובד דרך חור הרמה המוכן מראש במרכז הכובד של הצינור.

13.       צינורות אשר היו, כביכול, שבורים, לא סופקו בשום אופן ע"י התובעת לנתבעת, כטענתה.

14.       מר יעקב שקד מטעם הנתבעת ביקש לשנות ההזמנה המקורית של צינורות בקוטר 100-150 ס"מ לקוטר קטן - 40 ס"מ. שינוי זה גרם לעיכוב במהלך האספקה בכל פעם לכשבוע ימים עד אשר "סלע" סיימה שינוי כיול המכונות לצינורות קטנים ומתן הליך אשפרה לאלה.

15.       כן היה צורך בייבוא אטמי גומי לקטרים קטנים - אשר מיוצרים בחוץ לארץ, דבר אשר גרם אף הוא לעיכוב באספקת הצינורות.

16.       צינורות שנפרקו נמצאו תקינים, למעט מקרים בודדים, באחוז אפסי, בהם נתברר כי צינור כלשהו נסדק. צינור שכזה הוחזר לתובעת והוחלף ללא חיוב כספי בצינור תקין.