אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> משעלי ואח' נ' לב ואח'

משעלי ואח' נ' לב ואח'

תאריך פרסום : 09/01/2018 | גרסת הדפסה
ת"ק
בית משפט לתביעות קטנות באר שבע
21261-11-16
02/01/2018
בפני הרשמת הבכירה:
מיטל חלפון - נזריאן

- נגד -
תובע / נתבע שכנגד:
שמעון משעלי
נתבע/ תובע שכנגד:
אבי לב
פסק דין
 
  1. לפניי תביעה קטנה על סך של 27,000 ₪ ותביעה שכנגד על סך של 33,400 ₪ שעניינן מחלוקת שנתגלעה בין הצדדים באשר לשיפוץ שערך התובע והנתבע שכנגד (להלן: "התובע") בביתו של הנתבע והתובע שכנגד (להלן: "הנתבע"). בין הצדדים קיימת מחלוקת בשאלה מי הפר את ההסכם ביניהם וכן האם נותר חוב לתשלום בגין העבודות שבוצעו בהתאם להסכם ובגין עבודות נוספות שבוצעו מחוץ להסכם. כמו כן, במסגרת התביעה שכנגד נטען כי הנתבע נאלץ לשכור אחרים על מנת לבצע את העבודות שלא הושלמו על ידי התובע.

     

  2. כמצוות התקנות, פסק הדין יהיה מנומק באופן תמציתי.

     

  3. התובע הינו קבלן לעבודות שיפוצים אשר נשכר לביצוע עבודות שיפוץ בביתו של הנתבע (להלן: "הבית").

     

  4. בין הצדדים נחתם הסכם (נ/2) ולפיו כי התובע יבצע : שיפוץ ביחידת המרתף בבית הנתבע כאשר נכתב לגביה "שיפוץ כללי הכולל מקלחת ושירותים" (סעיף א' להסכם) ; פירוק רצפה והרכבת קרמיקה וצביעה כללית וכן אינסטלציה חדשה (סעיף ב' להסכם) ; מחוץ לבית יבצע מריחה של בגר על שליכט אקרילי יסוד וכן צביעה בצבע לבן (סעיף ג' להסכם); יבצע יציקה של בטון מוחלק בכל גוון שיידרש (סעיף ד' להסכם). נכתב כי העבודה האמורה אינה כוללת חומרים וכי המחירים שנקבעו ביחס לסעיפים א' וב' יחד הינו 17,000 ₪. המחיר לסעיף ג' הינו 15,000 ₪ והמחיר לסעיף ד' הינו 7,500 ₪. כמו כן, נכתב סעיף של תוספות ולפיו הבאת פיגום הינה בסך של 5,000 ₪ והחלקה הינה בסך של 1500 ₪. כאשר הסך הכולל של המחיר הינו 46,000 ₪. כמו כן, בהסכם בין הצדדים נכתב כי התובע מתחייב "לסיים את העבודה לשביעות רצון" עד ליום 22.3.15 וכי במידה ויהיה איחור בסיום העבודה יחולט סך של 1000 דולר אמריקאי. עוד נכתב בו כי שולם על החשבון סך של 20,000 ₪ וסך נוסף של 5000 ₪ ובסך הכל 25,000 ₪. על ההסכם חתומים שני הצדדים. יצויין כי ההסכם אינו נושא תאריך.

     

  5. לטענת התובע על הנתבע לשלם לו סך של 27,000 ₪ וזאת בשל חוב שנותר בגין ביצוע העבודות בהתאם להסכם בסך של 8,500 ₪ וכן סכום נוסף בגין ביצוע עבודות נוספות שלא בהסכם בסך כולל של 18,150 ₪ בתוספת הוצאות דרישה בסך 200 ₪ והפרשי ריבית והצמדה מיום 10.4.16.

     

    חוב בגין ביצוע העבודות בהתאם להסכם - התובע טען בכתב התביעה כי ביצע את כל העבודות הנקובות בהסכם למעט האמור בסעיף ב' להסכם בסך כולל של 7500 ₪ וכן למעט ביצוע החלקה המצוינת בתוספות בסך של 1500 ש"ח, משכך לטענתו מגיע לו סכום של 46 אלף ₪ תוך הפחתה של 9,000 ₪ ולסיכום טוען כי עליו לקבל סך של 37,000 ₪ בהתאם להסכם. התובע לא חלק על כך שקיבל מאת הנתבע סך של 25,000 ₪ בשלב בו נחתם ההסכם וסכום נוסף בסך 3500 ₪ במועד מאוחר יותר (ראה נ/1 וכן ש' 3, 13-15 לפרו' מיום 12.12.17). ומכאן שלטענת התובע על פי ההסכם מגיע לו סך נוסף של 8,500 ₪ מאת הנתבע.

     

    כמו כן, באשר לחוב בגין ביצוע עבודות נוספות שלא נכללו בהסכם, טוען התובע כי ביצע העבודות הבאות:

     

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ