אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> א.ד.ר. נצרת בניין ופיתוח בע"מ נ' טרהטק סוכנויות בע"מ

א.ד.ר. נצרת בניין ופיתוח בע"מ נ' טרהטק סוכנויות בע"מ

תאריך פרסום : 04/06/2018 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום תל אביב - יפו
16199-07-12
22/05/2018
בפני סגנית נשיא:
סיגל רסלר-זכאי

- נגד -
תובעת:
א.ד.ר. נצרת בניין ופיתוח בע"מ
עו"ד שלמה עובדיה
נתבעת:
טרהטק סוכנויות בע"מ
עו"ד שרון לוין
פסק דין

 

לפני תביעה כספית על סך של 856,400 ₪. התביעה הינה לפיצוי בגין נזקים, אשר בהתאם לנטען נגרמו לתובעת כתוצאה מהפרה יסודית של הסכם לרכישת מחפרון. במסגרת התביעה מבוקש גם להצהיר על בטלות הסכם הרכישה. התובעת לא הוכיחה הפרה יסודית של ההסכם. הוכח כי התובעת הפרה את תנאיו, תנאיי האחריות והדין החל. לפיכך, דחיתי את התביעה.

 

רקע

  1. התובעת, חברה קבלנית, העוסקת בין היתר, בביצוע עבודות בניין תשתיות ופיתוח, רכשה מהנתבעת, ביום 13.05.11 מחפרון אופני חדש מדגם ST590 תוצרת חברת CASE, בתמורה לסך של 340,000 ₪ בצירוף מע"מ. הוסכם כי התמורה בגין הרכישה תשולם בעסקת "טרייד-אין" במסגרתה תמכור התובעת לנתבעת מחפרון משומש, שהיה בבעלותה מתוצרת חברת CASE גם כן, מדגם SR480, שנת ייצור 2008, אשר שוויו הוערך בסך של 200,000 ₪ בצרוף מע"מ (להלן: "המחפרון הישן").

     

  2. ההפרש בסך של 140,000 ₪ בצרוף מע"מ ישולם על ידי התובעת ב- 7 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים על סך 20,000 ₪ כל אחד, החל מיום 30.06.11 ובכל 30 לחודש שלאחר מכן. המע"מ בגין מלוא ההפרש ישולם בהמחאה נפרדת ע"ס 22,400 ₪ ליום 15.09.11.

     

  3. נטען, כי עקב מחסור במלאי היצרן בדגם ST590, הוצע לתובעת מחפרון מדגם ST580 (להלן: "המחפרון החדש" או "המחפרון"). בנסיבות אלו, טענה התובעת שהוסכם על הנחה בסך של 10,000 ₪ בצרוף מע"מ וכי המחפרון החדש יסופק תוך 3 חודשים ממועד ההזמנה. נטען כי לבקשת הנתבעת, הועבר אליה המחפרון הישן כבר ביולי 2011.

  4. ביום 23.08.11 סופק לתובעת המחפרון החדש (מספר רישוי 101817-3 ומספר שלדה 03797 NBHH). בעת מסירתו, עמד מד שעות העבודה שלו, על 8.6 שעות עבודה.

  5. התובעת עתרה לפסק דין המצהיר כי הסכם רכישת המחפרון החדש בטל וביקשה לחייב את הנתבעת להשיב לה את הסך של 305,400 ₪, הוא הסכום ששולם באמצעות המחפרון הישן (עסקת ה"טרייד אין"), את ארבע ההמחאות שנפרעו, על סך 20,000 ₪ כ"א וההמחאה על סך 22,400 ₪ בגין המע"מ, את ההמחאה שנתנה התובעת לנתבעת בקשר עם מכירת המחפרון הישן בסך של 25,000 ₪ בצרוף מע"מ, בסך הכל 29,000 ₪ וכן לחייב את הנתבעת לפצות את התובעת בגין הפסדי הכנסה והזמנת עבודות מחפרון בקבלנות משנה, בסכום של 1,500 ₪ בצרוף מע"מ (סה"כ 1,740 ₪) ליום, ממועד קבלת המחפרון הישן ועד מועד הגשת התביעה בסכום של 522,000 ₪. סה"כ נתבע פיצוי בשיעור של 856,400 ₪.

     

  6. התובענה הוגשה לבית משפט השלום בחיפה. בהחלטה מיום 04.07.13, דחתה השופטת אריקה פריאל, את הבקשה לעיכוב הליכים מכח סעיף 5 (ב) לחוק הבוררות. בהחלטה מיום 16.07.13, קיבלה את הטענה להעדר סמכות מקומית והורתה על העברת ההליך לבית משפט השלום במחוז תל אביב. ביום 01.10.17 הועבר ההליך אלי מכב' השופטת הבכירה דורית קוברסקי.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ