ע"א
בית המשפט העליון
|
3382-98
29/04/2002
|
בפני השופט:
1. א' ברק 2. א' ריבלין 3. א' פרוקצ'יה
|
- נגד - |
התובע:
דורי חברה קבלנית לבניין וכבישים בע"מ עו"ד אורי גלבוע
|
הנתבע:
1. האוניברסיטה העברית בירושלים 2. קרית האוניברסיטה הר הצופים 3. ירושלים
עו"ד אילת נוי - ריינהורן
|
|
פסק דין
השופט א' ריבלין:
המערערת, דורי - חברה קבלנית לבנין וכבישים בע"מ, עוסקת בביצוע עבודות בניה. .1
המשיבה - האוניברסיטה העברית בירושלים היא תאגיד הפועל על פי חוק המועצה להשכלה
1958-. בעקבות מכרז שהוצא על ידי המשיבה, ואשר בו זכתה המערערת, נחתםגבוהה, תשי"ח
בין השתיים הסכם לבנת שני בניינים לשיכון סטודנטים בקרית האוניברסיטה בהר-הצופים
)להלן: ההסכם(.
בשלב מסויים הגישה המערערת למשיבה "חשבון סופי", בגין העבודות שביצעה, בסכום של
ש"ח. החשבון לא אושר בידי המשיבה; בוצעו בו מספר תיקונים לגבי הסכומים 1,073,806
שנכללו בו - ועל אלה, ברובם, לא חלקה המערערת. המחלוקת בין המערערת לבין המשיבה
נסבה על דרך החישוב של תמורה המגיעה למערערת על פי ההסכם ועל מהות החיובים ההדדיים
שבין הצדדים. המחלוקת נתבררה בבית המשפט המחוזי בשתי תובענות הדדיות שהגישו הצדדים.
המשיבה עתרה לתשלום פיצויים בגין איחור מצד המערערת בהשלמת הבנייה ובגין מחדלים
בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד
יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת