אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 7157-06-12 הרשטיג נ' קורן מ. ש. בנין והשקעות בע"מ

ת"א 7157-06-12 הרשטיג נ' קורן מ. ש. בנין והשקעות בע"מ

תאריך פרסום : 01/06/2015 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חדרה
7157-06-12
24/08/2014
בפני השופט:
נאסר ג'השאן

- נגד -
תובע:
יוסף הרשטיג
נתבעים:
קורן מ. ש. בנין והשקעות בע"מ
פסק דין
 

 

1.הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד- 1984.

 

2.התובע - קבלן בניין, הגיש תביעה כנגד הנתבעת - שאף היא חברת קבלנית לביצוע עבודות בנייה, להשבת כספים ולפצותו בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הסכם. התובע העמיד סכום תביעתו ע"ס 263,177 ₪. עפ"י הנטען, ביום 4.8.2009 נערך ונחתם הסכם בין הצדדים, לפיו תבצע הנתבעת עבודות שיפוצים ותיקוני ליקויים במבנה שבנה התובע, וזאת לצורך קבלת טופס 4 מן הועדה המקומית לתכנון ובנייה בחדרה. עפ"י ההסכם, הוסכם כי התובע ישלם לנתבעת בגין השגת טופס 4 סך 112,960 ₪ ומע"מ בגינו, וזאת למקרה שהנתבעת תצליח להשיג טופס 4 לאותו מבנה שהתובע בנה, תוך 30 ימים מיום חתימת ההסכם.

 

3.עוד טען התובע, כי על הנתבעת היה לבצע רשימת עבודות ותיקונים- כמפורט בנספח ג' לכתב התביעה. התובע טען, כי ב"כ התובע דאז, עו"ד דגני, העביר לידי הנתבעת סך 196,000 ₪ שהוחזקו בידיו בנאמנות.

 

4.התובע טען בכתב תביעתו, כי עד ליום הגשת התביעה טרם הועברה לידיו חשבונית מס כחוק בגין הסכום שהעביר עו"ד דגני. בנוסף, לאחר העברת הסכום לידי הנתבעת, התברר, למרות השגת טופס 4 באיחור ניכר, כי מרבית העבודות ששולם תמורתן, לא בוצעו. ואם לא די בכך, הנתבעת טענה כי התובע נותר חייב לה (לאחר תשלום 196,000 ₪) את הסך 41,401 ₪, וסכום זה המחתה הנתבעת למר יוסף בורץ אשר הגיש תביעה נפרדת בגינו כנגד התובע.

 

 

 

5.התובע טען כי עפ"י חוות דעת מומחה מטעמו, היה עליו לשלם בגין העבודות שבוצעו בפועל סך 44,730 ₪ (כולל מע"מ), לפיכך על הנתבעת להשיב לו סך 151,270 ₪ (סעיף 14 לכתב התביעה). כמו-כן בגין אי העברת חשבונית מס בגין סך 196,000 ₪, על הנתבעת לפצותו בסך 27,034 בגין סכום המע"מ שנמנע ניכויו, וסך 81,103 ₪ בכין העדר זיכוי בסכום מס הכנסה וביטוח לאומי (סעיף 16 לכתב התביעה). התובע הוסיף לנזקיו סך 3,770 בגין עלות עריכת חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה.

 

6.לפיכך, העמיד התובע את תביעתו בגין הסכום שעל הנתבעת להשיב לידיו, סכום הנזק שנגרם לו בגין אי הוצאת חשבונית מס כחוק ובגין עלות חוות הדעת ע"ס 263,177 ₪.

 

7.הנתבעת כפרה בטעות התובע וטענה, כי דין התביעה להידחות. לטענתה, נכרת בין התובע לבין הנתבעת הסכם לביצוע עבודות, כאשר הוסכם כי בתמורה לקבלת טופס 4 לאחר ביצוע עבודות שנדרשו ע"י העירייה והרשויות, ישלם הנתבע סך 112,960 ₪ ומע"מ. עוד הוסיפה הנתבעת בתצהירי עדות ראשית מטעמה, כי מלבד הסכום הנ"ל מגיעים לה סכומים נוספים בגין ביצוע חדר משאבות מים, אשר אושר ע"י התובע, שעלותו הינה 74,400 ומע"מ, כפי שעולה מהסכם מיום 30.8.2009; וכן סכומים נוספים בגין השלמת צנרת, ביצוע כבלי חשמל למשאבות על הגג, ועבודות הכבלים הנ"ל. בסה"כ, לטענת הנתבעת, עפ"י ההסכם מיום 30.8.2009 ולאור עבודות שביצעה הנתבעת, מגיע לה סך 198,310 ₪ ומע"מ, ובסה"כ 231,031 ₪.

 

8.הנתבעת טענה, כי חרף טענת התובע כי טופס 4 הומצא באיחור, עפ"י הסכם בין הצדדים מיום 21.9.2009 (נספח א' לכתב ההגנה) הוארך המועד להשגת טופס 4 עד ליום 13.10.2009 והוא הושג בפועל ביום 1.10.2009 כפי שעולה מטופס 4 שצירפו הצדדים לכתבי הטענות.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ