אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 43784-02-15 לוקס ואח' נ' טביב ואח'

ת"א 43784-02-15 לוקס ואח' נ' טביב ואח'

תאריך פרסום : 02/02/2017 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חיפה
43784-02-15
22/01/2017
בפני השופטת:
מירב קלמפנר נבון

- נגד -
תובע:
אופיר לוקס
עו"ד בן קרפל ואח'
נתבעים:
1. משה טביב
2. אהוד טביב

עו"ד יורם צברי
פסק דין

 

לפני תביעה כספית ותביעה שכנגד.

  1. התובע טוען כי ביום 29/3/14 הוא התקשר עם הנתבע 1 בהסכם לביצוע עבודות שיפוצים אשר יבוצעו בשני שלבים. התובע טוען כי במהלך 5/14, בעוד שלב א' בעיצומו, ניתנה לנתבע הוראה לביצוע השלב השני של העבודות. הוסכם בין הצדדים כי תמורת העבודות תהא 220,000 ₪ בהתאם ללוח תשלומים אשר פורט בהסכם ביניהם וכן נקבע כי על העבודות להסתיים לכל המאוחר בסוף יוני 2014.

  2. התובע טוען כי הנתבע 1 החל את עבודתו ביום 31/3/14 ושולמו לו כספים על חשבון התמורה. התובע טוען כי לקראת חודש יוני 2014 הוא הבין כי העבודה אינה עתידה להסתיים במועד ולקראת אמצע חודש 6/14 החל הנתבע 1 להעלות לפני התובע טענות באשר לעבודות נוספות אותן ביצע לכאורה באתר ואשר לא נכללו במסגרת ההסכם בין הצדדים. התובע טוען כי סוכם בין הצדדים על תמורה נוספת בגין העבודות הנוספות ושינויים בסך 6000 ₪.

  3. לטענת התובע, בחודש יולי 2014 הוא הבחין כי העבודות באתר מתנהלות בעצלתיים וכי לעיתים אין בו כלל עובדים או שישנם עובדים מעטים בלבד. עוד טוען התובע כי ביום 29/7/14 הוסכם בין התובע, הנתבע 1 והנתבע 2 מר אהוד טביב (בנו של הנתבע 1) כי בנוסף לסכום התוספת הראשונה, ישלם התובע סך נוסף של 11,000 ₪.

  4. התובע טוען כי ביום 30/7/14, שלושה ימים לאחר שהנתבעים הבטיחו לסיים את העבודות, פנה הנתבע 2 אל התובע בבקשה להעסיק קבלן משנה לסיום העבודות. התובע אשר עמד על כך כי הנתבעים 1-2 יסיימו את העבודה בהתאם להתחייבותם, ניאות לבסוף כי יועסק באתר קבלן משנה בשם מיכה לוי אשר יסיים את העבודות. התובע טוען כי מרגע זה ואילך לא הגיעו עוד הנתבעים באופן סדיר לאתר והוא עצמו נאלץ לשלם כספים למר לוי , במקום הנתבעים

    1-2, כמו גם לאנשי מקצוע נוספים מטעמם של הנתבעים 1-2, אשר סירבו להגיע לעבודה עד אשר תשולם להם תמורתה בידי התובע עצמו.

  5. לטענת התובע, העריך האדריכל מר אבנר אורן את כלל עבודות הבניה שהיה על התובע לבצע בסך של 77,000 ₪ במשך כשישה חודשים. אלא שלטענת התובע, הנתבעים לא ביצעו את העבודה אשר התחייבו לה וביצעו עבודה רשלנית ומסוכנת. הנתבעים השחיתו ציוד וריהוט אשר היו בבית ובמחסן ומכרו לשם משל מעקה מדרגות, ללא רשות התובע, כברזל.

  6. התובע טוען כי שילם 6600 ₪ על חומרי עבודה במקום הנתבעים, שילם לקבלן מר מיכה לוי עוד כ 61,000 ₪ וכן שילם לחברת החשמל בגין נזק אשר גרמו הנתבעים בסך 839 ₪. לטענת התובע , העבודות הסתיימו לבסוף ב 26/10/14 , באיחור משמעותי בן כחמישה חודשים.

  7. התובע טוען כי ההסכם עם הנתבעים הופר על ידם הפרה יסודית. כן טוען התובע כי הנתבעים התרשלו כלפיו במעשיהם או מחדליהם המתוארים לעיל, עשו עושר ולא במשפט וכן הפרו את הוראות חוק חוזה קבלנות. משכך טוען התובע כי מגיעים לו מעם הנתבעים פיצויי קיום, פיצוי על האחור בהשלמת העבודות, פיצוי בגין הנזק אשר נגרם לרכוש התובע במהלך העבודות, פיצוי בגין עשיית עושר בידי הנתבעים וכן פיצוי בגין עוגמת הנפש אשר נגרמה לתובע ולמשפחתו. התובע העריך את כלל הפיצוי בסך 116,169 ₪ ומכאן תביעתו אשר לפני.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ