אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 42784-04-12 נחום עמוס, קבלן לעבודות בנין ופיתוח בע"מ נ' מועצה אזורית בני שמעון

ת"א 42784-04-12 נחום עמוס, קבלן לעבודות בנין ופיתוח בע"מ נ' מועצה אזורית בני שמעון

תאריך פרסום : 09/09/2015 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום באר שבע
42784-04-12
30/08/2015
בפני השופט:
נעם חת מקוב

- נגד -
התובעת:
1. חברת נחום עמוס
2. חברה לעבודות בנין ופיתוח בע"מ

עו"ד אילן בן חמו
הנתבעת:
מועצה אזורית בני שמעון
עו"ד צבי גבר ואח'
פסק דין
 

 

  1. תביעה לתשלום 504,000 ₪.

  2. התובעת, חברה קבלנית, התקשרה ביום 9.1.12 בהסכם עם הנתבעת, לביצוע עבודות פיתוח מגרשים ציבוריים, מדרכות ותאורה בישוב גבעות בר (להלן: "ההסכם"). לטענת התובעת, הנתבעת הפרה את ההסכם ובכך גרמה לה הפסד רווחים, פגעה בשמה הטוב וכן חילטה ערבות של התובעת שלא כדין ומכאן התביעה.

     

    כללי

  3. הנתבעת (להלן: "המועצה") פרסמה מכרז פומבי לביצוע העבודות שנזכרו לעיל (להלן: "העבודות"). הצעת התובעת במחיר של 1,544,586 ₪ הייתה הזולה ביותר. ביום 24.11.11 התקיים שימוע לתובעת במסגרתו היא הבהירה למהנדס המועצה כי יש לה כוח אדם מספיק לביצוע העבודות על פי המכרז (ללא שתסתייע בקבלן משנה בשם ג'ודה עמאר שהמועצה הבהירה לה כי לא תאשר העסקתו) וביום 13.12.11 נשלחה לתובעת הודעת זכייה במכרז. ההסכם כאמור לעיל נחתם ביום 9.1.12. עם חתימת ההסכם, הוציאה המועצה צו התחלת עבודה בו נקבע מועד התחלת העבודות ליום 15.1.12 ומועד סיומן ליום 31.3.12 (להלן: "הצו" או "צו התחלת העבודה").

  4. ביום 13.3.12 שלחה המועצה לתובעת התראה לפני סילוק יד וחילוט ערבות. על פי האמור במכתב זה, התובעת החלה בביצוע העבודות ביום 19.1.12, אולם למעט ביצוע עבודות ביום 23.1.12 לא בוצעו עד אותו מועד כל עבודות. המועצה התריעה כי אם התובעת לא תחל בביצוע העבודות עד יום 18.3.12, תסולק מן האתר והערבות תחולט. ביום 22.3.12 הוצא צו סילוק יד כנגד התובעת. ייאמר כי במכתב זה נטען כי התובעת החלה בביצוע העבודות ביום 23.2.12 ועבדה רק ביום זה. בהמשך המכתב צוין כי בוצעו עבודות של סיור בשטח וסימון צורת דרך בימים 18-20 במרץ 2012. המועצה הביעה דעתה כי בקצב זה העבודה לא תסתיים עד יום 31.3.12 ועל כן הודיעה על סיום ההתקשרות, סילוק ידה של התובעת וחילוט הערבות.

  5. התובעת טוענת כי לא היה מקום לחלט את הערבות שנתנה בסכום של 154,000 ₪ באשר למועצה לא נגרמו נזקים כלל ובוודאי לא בגובה הערבות. התובעת טוענת כי לא היה מקום לסלק ידה מן העבודות ולסיים את ההתקשרות עמה ועל כן היא זכאית לרווח הקבלני שהייתה יכולה להרוויח אילו התאפשר לה לבצע את ההסכם בשיעור של 15% משווי המכרז ובסך הכל 250,000 ₪. עוד טוענת התובעת כי סילוקה מן העבודות פגע בשמה הטוב והיא תובעת פיצוי של 100,000 ₪ בגין נזק זה. בסך הכל תובעת התובעת 504,000 ₪.

     

    המחלוקות בין הצדדים

  6. כפי שעלה מכתבי הטענות, מן התצהירים והסיכומים של הצדדים, המחלוקות בין הצדדים הן בעיקרן בשאלה מי אחראי לעיכוב בביצוע העבודות על ידי התובעת ומי הפרה את ההסכם. במסגרת זאת התעוררו מחלוקות לגבי התקופה שנקבעה לביצוע העבודות, מועד העברת התוכניות לתובעת והשפעתו על ביצוע העבודות, השפעת מזג האוויר על ביצוע העבודות, סילוק מטרדים שיצרו קבלנים אחרים בשטח ומיקום התשתיות. כמו כן קיימת מחלוקת בין הצדדים בשאלת הנזק שנגרם לכל אחד מהם אם בכלל והזכות לפיצוי ולקיזוז. להלן אבחן מחלוקות אלה בין הצדדים.

     

    משך התקופה לביצוע העבודות

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ