אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 36201-11-15 א.ד. אחים אדרי בע"מ נ' מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

ת"א 36201-11-15 א.ד. אחים אדרי בע"מ נ' מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

תאריך פרסום : 29/02/2016 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום פתח תקווה
36201-11-15
24/02/2016
בפני השופטת:
הבכירה ניצה מימון שעשוע

- נגד -
המבקשת:
א.ד. אחים אדרי בע"מ
המשיבה:
מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ
החלטה

בפני בקשה למתן צו מניעה זמני לאי חילוט ערבות בנקאית ע"ס 190,000 ש"ח שהעמידה המבקשת, חברה קבלנית, לטובת המשיבה, תאגיד אזורי למים וביוב, בעת ההתקשרות בין הצדדים ביום 5.6.14 בחוזה לביצוע פרוייקט החלפת קוי מים וביוב ברחובות פרנקפורטר-סנדר חדד בפ"ת, לאחר זכיית המבקשת במכרז שפרסמה המשיבה.

במכתב ההודעה על חילוט הערבות הבנקאית, מיום 10.11.15, נכתב ע"י ב"כ המשיבה כי סיבת החילוט היא אי עמידת המבקשת בזמנים שנקבעו לביצוע והשלמת העבודות, וכי על פי תנאי המכרז היה עליה לסיימן תוך ששה חודשים מיום 25.6.14, שהיה מועד מתן צו התחלת העבודה, היינו עד תחילת חודש פברואר 2015. בהמשך לכך נטען כי על המבקשת לפצות את המשיבה, על פי סעיף הפיצוי המוסכם בחוזה, בסכום השווה ל-2,000 ש"ח לכל יום איחור, וכי הסכום המתקבל ממכפלת הסך היומי בימי האיחור הינו 350,000 ש"ח, ועל כן המשיבה מחלטת את הערבות הבנקאית לכיסוי חלק מסכום הפיצוי המוסכם, ואילו היתרה תשולם בדרך של קיזוז מהתשלום המגיע למבקשת.

בבקשתה לצו מניעה ארעי וזמני נגד חילוט הערבות, טענה המבקשת, שהודעה זו נפלה על ראשה כרעם ביום בהיר, שכן הפרוייקט היה קרוב לסיומו והיה סיכום בכתב בין הצדדים, בפגישה שנערכה ביום 2.11.15, בנוכחות בכירי הצדדים והמפקח הממונה על הפרוייקט, כי תינתן למבקשת ארכה להשלמת הפרוייקט עד ליום 1.12.15.

במכתב סיכום הפגישה (נספח 3 לבקשה) שנערך ע"י המפקח הממונה, הועלו טענות רבות של המשיבה כלפי המבקשת לגבי טיב ביצוע העבודות ואופן ההתנהלות שלה בשטח הפרוייקט, וניתנו הוראות לגבי תיקון ליקויים אלה, כגון תגבור צוותים, נוכחות מנהל עבודה, עמידה בכללי הבטיחות, תיקון ליקויים בעבודות שבוצעו, ועוד.

עם זאת, לא נאמר דבר במכתב זה, ואף לא בהערות ביומן העבודה של המפקח או במכתבים קודמים של המשיבה למבקשת, שהוצגו ע"י הצדדים, על אי עמידה בלוח הזמנים ודרישה להגברת קצב העבודות.

נוכח פער הזמנים הגדול בין המועד שלטענת המשיבה היה המועד המוסכם לסיום העבודות – פברואר 2015 – לבין המועד בו הודיעה המשיבה על חילוט הערבות הבנקאית – תשעה חודשים מאוחר יותר (!), העדר התייחסויות קודמות לטענת האיחור במסירה וסיכום הפגישה בו ניתנה למבקשת ארכה לסיום הפרוייקט עד 1.12.15, ניתן על ידי ביום 18.11.15 צו מניעה ארעי, תוך קביעה כי התנהלות המשיבה בהקשר זה אומרת דרשני וטעונה הסבר.

בדיון שהתקיים נחקרו המצהירים מטעם הצדדים על תצהיריהם ועל המסמכים שהוצגו.

לתמיכה בטענתה, כי התריעה בפני המבקשת על איחור ואי עמידה בזמנים, הפנתה המשיבה למכתב המפקח הממונה על הפרוייקט, נסי אבינועם מחברת ד.א.פ., מיום 10.11.14 (נספח א' לכתב ההגנה) בו התייחס המפקח לכך שהמשיבה לא התחילה לעבוד כי לא נמצא לה מקום התארגנות מסודר וכתב כי היה עליה לדאוג לכך זה מכבר ובעת עריכת הבדיקות המקדימות לצורך הגשת הצעתה למכרז. נכתב כי הפרוייקט היה צריך להתחיל לפני זמן רב וכל יום שעובר מחמיר את המצב. המבקשת נדרשה לפתור את הבעיה ולהתחיל בביצוע העבודה ללא דיחוי.

ברם, מאז מכתב זה חלפה שנה תמימה של עבודה בפרוייקט, במהלכה לא ניתנו כל הערות או דרישות לגבי עמידה בלוח זמנים, ואף ניתנה למבקשת ארכה להשלמת העבודות עד ליום 1.12.15, במכתב סיכום הפגישה מיום 2.11.15, שקדם אך ב-8 ימים להודעה על חילוט הערבות!

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ