אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 33223-01-13 קבליס ואח' נ' מזוריק ואח'

ת"א 33223-01-13 קבליס ואח' נ' מזוריק ואח'

תאריך פרסום : 05/05/2015 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום פתח תקווה
33223-01-13
18/09/2014
בפני השופטת:
ניצה מימון שעשוע

- נגד -
התובעת:
טלי קבליס
עו"ד ריבלס
הנתבעים:
1. אריק מזוריק
2. א. מז תיכנון יזום בע"מ

פסק דין
 

 

התובעת הינה גננת בעלת צהרון פרטי בתל מונד והנתבע 1 (להלן: הנתבע) הינו אדריכל ובעל חברת תכנון ובינוי, הנתבעת 2, בה הוא המנהל ומורשה החתימה.

 

בין הצדדים נחתם זכרון דברים מיום 27.7.12 להקמת מרחב מוגן מוסדי (להלן: ממ"מ) בעלות של 120,000 ש"ח + מע"מ, כאשר הנתבע מוגדר בו כצד להתקשרות, יחד עם החברה. הסכום נקבע בהתאם לכתב פירוט עלויות מוערכות של שלד, ברזל, בטון, וכו' שנערך ע"י הנתבע.

 

על פי זכרון הדברים, הוסכם בין הצדדים כי הנתבע יבנה, באמצעות צוותים שישכור, את הממ"מ עבור התובעת, וכי זמן הבניה יארך כ-3 שבועות. לוח הזמנים שנקבע נועד לאפשר לתובעת להערך לפתיחת שנה"ל החדשה לאחר סיום הבניה.

 

ההסכם לא בוצע, רובו ככולו, על ידי הנתבעים, והמחלוקת בין הצדדים היא האם אי הביצוע נבע מכשלון הנתבע לספק את התמורה החוזית המוסכמת לאחר שקיבל לידיו חלק ניכר מהתמורה, תוך סיחור השיקים שקיבל לצדדי ג' שלא למטרת ביצוע העבודות, כטענת התובעת; או שהתובעת, באופן חד צדדי, באמצעות שלוחה עו"ד שי שמלה הפסיקה את עבודתו של הנתבע במקום במטרה להחליפו בקבלן זול יותר, כטענת הנתבע.

 

מטעם התובעת הוגשו תצהירה ותצהיר עו"ד שי שמלה. התובעת לא נחקרה על תצהירה ע"י הנתבע, שויתר על כך, והאמור בו מוחזק על כן כאמת לאמיתה. עו"ד שמלה נחקר ע"י הנתבע על תצהירו ועדותו נמצאה מהימנה לחלוטין. הנתבע הגיש תצהיר באיחור רב, ימים ספורים לפני הדיון, ללא נטילת רשות מבית המשפט, ונחקר על תצהירו ע"י ב"כ התובעת. עדותו הותירה רושם מתחמק ולא משכנע.

 

מתצהיר התובעת עולה כי התובעת שילמה לנתבע במעמד חתימת הזכ"ד סך של 10,440 ₪, וכן מסרה לידיו המחאות דחויות לצורך תשלום לספקים שונים, בסך כולל של 41,000 ₪ נוספים, הכל במסגרת ההסכמה בין הצדדים.

 

בהמשך לכך, התברר לתובעת כי במקום להעביר את ההמחאות הדחויות לספקים כמוסכם, סיחר אותן הנתבע לצדדי ג' שונים, שלא למטרת ביצוע הבניה, או ניכה אותם בצ'יינג' כנגד מזומן. התובעת לא קיבלה כל תמורה בעד המחאות אלה. לפיכך נתנה התובעת הוראות ביטול על חלק מהשיקים הדחויים.

 

ברם, בפועל לא ביצע הנתבע את הבניה המוסכמת. מתברר מתצהירו ומעדותו של עו"ד שי שמלה, שליווה את ההתקשרות החוזית ואת הבניה כעו"ד של התובעת, כי הנתבע זימן מספר קבלני שלד למקום, שמתוכם אחד היה מוכן לקבל על עצמו את העבודה, אך לאחר שהנתבע לא שילם לו מקדמה, עקב השימוש האחר שעשה בכספים שהעבירה לו התובעת, לא החל בביצוע העבודה. כל שבוצע היה חפירות ע"י טרקטוריסט שהביא הנתבע וחשיפת צנרת הביוב במקום, שאז התברר לנתבע כי אינו יודע כיצד ניתן לבצע את הזזת הצנרת באופן תיקני והאינסטלטור שהוזמן על ידו למקום לא קיבל ממנו הוראות ביצוע. הנתבע אישר בחקירתו הנגדית כי לאחר חשיפת צנרת הביוב התברר לו שיש בעיה בתכנית המקורית וצריך היה לבצע מעקף, אך טענתו כי הציע לתובעת ו/או לעו"ד שמלה תכנית אחרת, שתפתור את הבעיה, כנגד הגדלת העלויות, היא טענה כבושה שלא הועלתה בתצהירו, עו"ד שמלה לא נחקר עליה אלא להפך, מחקירתו ע"י הנתבע עלה כי הנתבע אינו כופר בגרסת העד, כי נותר אובד עצות לאחר חשיפת הצנרת ולא היה בידו להציע פתרון כלשהו, ולו גם בעלות גבוהה יותר.

 

יצויין כי הן התובעת והן עו"ד שמלה ציינו בתצהיריהם כי הנתבע נטל אחריות על כשלון הביצוע שלו, הביע בפניהם חרטה על כך שלקח מהתובעת סכום גדול של כסף ולא החזירו לה, לאחר שהעבירו לנושיו האחרים, וגרסה זו לא נסתרה ע"י הנתבע.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ