אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"א 10007-11-11 אוזדובה שמואל קבלן בנין בע"מ נ' הרפואי אסף הרופא

ת"א 10007-11-11 אוזדובה שמואל קבלן בנין בע"מ נ' הרפואי אסף הרופא

תאריך פרסום : 25/08/2015 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום פתח תקווה
10007-11-11
09/08/2015
בפני השופטת:
ליאת הר ציון

- נגד -
תובעת:
אוזדובה שמואל קבלן בנין בע"מ
עו"ד חיים קרבר
הנתבע:
חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא
עו"ד יעקב לרר
פסק דין
 

 

 

רקע עובדתי

 

1.התובעת זכתה במכרז של משרד הבריאות לבניית גנים ובית ספר "אסף" במרכז הרפואי אסף הרופא. הנתבע, חוג ידידי המרכז הרפואי אסף הרופא הוא עמותה ציבורית שבין מטרותיה סיוע לבית החולים אסף הרופא בגיוס תרומות ובניית מבנים לשימוש המרכז הרפואי. התובעת התבקשה לבצע בנוסף לעבודות במכרז את בניית המכון להתפתחות הילד. הנתבע היה אחראי על בניית המכון להתפתחות הילד.

 

2.חלפה שנה בין מועד הזכיה במכרז לבין המועד שבו היה אמור להחתם הסכם הביצוע.

 

3.התובעת דרשה תוספת למחירים אשר הוצעו במכרז בשל התייקרויות שהיו לטענתה במחירי הגלם ובמוצרים.

 

4.הצדדים - משרד הבריאות, נציגי חוג ידידים והתובעת הסכימו שמשרד הבריאות יוסיף סך של 317,000 ₪ בנוסף לתמורה הסופית, כפיצוי.

 

5.במסגרת הסכם שנחתם בין התובעת לנתבע ביום 18.12.2008 (להלן: "ההסכם") קבעו הצדדים כי הנתבע ישלם לתובעת פיצוי בגין עיכוב בעבודות בסך של 500,000 ש"ח.

 

6.בנוסף, הצדדים קבעו בהסכם הסדר נוסף בדבר "חסכון בעלויות" עד סך של 360,000 ₪. הצדדים חלוקים בנוגע לפרשנות הסדר זה במסגרת תובענה זו.

 

הוראות ההסכם הרלוונטיות

 

7.להלן הוראות ההסכם הרלבנטיות למחלוקת בין הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ