אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> תא"מ 10960-07-14 ארז ואח' נ' הרבצת תורה על טהרת הקודש ואח'

תא"מ 10960-07-14 ארז ואח' נ' הרבצת תורה על טהרת הקודש ואח'

תאריך פרסום : 10/02/2016 | גרסת הדפסה
תא"מ
בית משפט השלום צפת
10960-07-14
31/01/2016
בפני השופטת:
רבקה איזנברג

- נגד -
תובע/נתבע שכנגד:
דוד ארז
נתבעת/תובעת שכנגד:
הרבצת תורה על טהרת הקודש
פסק דין

1.בפני תביעה כספית שהגיש התובע- קבלן שיפוצים, כנגד הנתבעת,לקבלת יתרת תמורה שנותרה,לטענתו, בגין עבודות שיפוצים שביצע עבור הנתבעת בדירה שרכשה ברח' יעקב הופרט בצפת (להלן: "הדירה"). הנתבעת הגישה תביעה שכנגד נגד התובע בגין נזקים שגרם לה לטענתה. למען הסדר יכונה להלן התובע והנתבע שכנגד: "התובע" ואילו הנתבעת והתובעת שכנגד תכונה להלן:"הנתבעת".

2.המדובר בדירה שרכשה הנתבעת מאת רעייתו של התובע,גב' ורד יעקובוביץ (להלן: "ורד") –על פי חוזה מכר מיום 23.4.13.

לטענת התובע,הנתבעת, באמצעות הגב' אתי חזיזה (להלן: "אתי"), פנתה אליו וביקשה הצעת מחיר לביצוע עבודות השיפוץ בדירה והסבתה למעון. התובע העביר הצעת מחיר ביום 8.5.13. לדברי התובע, הנתבעת, באמצעות אתי, אישרה את השיפוץ ובין הצדדים נכרת הסכם- נספח א' לכתב התביעה בחתימת ידה של אתי (להלן: "ההסכם בכתב").

התובע טען כי החל לבצע עבודות שיפוץ והתאמת הדירה לייעודה- מעון יום ואולם,בשל עיכובים שאינם תלויים בו (צו הפסקה מנהלי מיום 21.8.13) הפסיק עבודות השיפוץ לפרק זמן מסוים.

לטענת התובע,לאחר פגישה שנערכה ביום 15.10.13 בינו לבין מר משה אלמליח , מנכ"ל הנתבעת(להלן: אלמליח") ,הגב' אתי וורד רעייתו, סוכם כי העבודות יושלמו, לרבות שינויים שנתבקשו, תוך שבוע ימים וכי עם מסירת החזקה תעביר הנתבעת לידי התובע את יתרת התשלום בהמחאות.

התובע טען כי השלים עבודתו אך לא קיבל את שכרו ולפיכך עתר לתשלום שכר עבודה עליו סוכם-70,500 ₪ לא כולל מע"מ בניכוי מקדמה בסך 16,815 ₪ ששולמה וכן זיכוי בסך 1,695 בגין מקפיא שרכש מהנתבעת- היינו יתרה של 51,989 ₪ (יצוין כי במכתב הדרישה ששלח התובע לנתבעת אף הודה כי יש להפחית סך של 6,000 ₪ נוספים בגין עבודות שלא ביצע). עוד עתר התובע לתשלום בסך 4,790 ₪ תשלומי מע"מ בגין רכישת חומרים כאשר על פי המוסכם היו אמורים לחול, לטענתו, על הנתבעת.

3.בהגנתה טענה הנתבעת בתמצית כי אף שההסכם לרכישת הדירה נכרת עם ורד,הרי בפועל,הדירה נמכרה הן על ידי התובע והן על ידי ורד אשתו בהיות התובע הרוח החיה אשר ניהל את המו"מ והיה מעורב במכר. הנתבעת טענה כי אמנם הסכימה לשלם לתובע עבור עבודות שיפוץ שיערוך בדירה לצורך הסבתה למעון סך של 60,000 ₪ וכן 9,000 ₪ נוספים,אולם,טענה כי החתימה על ההסכם בכתב, מזויפת והמדובר היה בהסכם בע"פ. לטענת הנתבעת,עבודות השיפוץ היו מתוחמות בזמן שכן הלימודים במעון היו אמורים להתחיל ביום 27.8.13 . הנתבעת טענה שעבודות השיפוץ היו חלק בלתי נפרד מהסכם המכר והפנתה לנספח ה' להסכם המכר. לטענת הנתבעת, ע"פ הסכם המכר, מועד מסירת הדירה היה ,לטענתה,תוך 90 יום ממועד חתימת ההסכם-דהיינו עד 23.7.13 לרבות התחיבות ורד והתובע להתאים את הדירה למעון. לטענת הנתבעת,התובע לא סיים את העבודות במועד ובכך הסב לה נזקים כבדים.הנתבעת הוסיפה כי משראה התובע כי אינו עומד בלוח הזמנים ובכך מפר את הסכם המכר והסכם השיפוץ, נהג "כביריון",נעל את ציוד הנתבעת בדירה ולא אפשר לנתבעת להוציאו. לטענת הנתבעת נאלצה בשל התנהגות זו של התובע לשכור מקום חלופי,לקנות ציוד חדש ואף לא קיבלה "סמל מעון".

בתביעה שכנגד תבעה הנתבעת את אותם נזקים שלטענתה הסב לה התובע בסך 143,360 ₪ כדלקמן:

  • שכירת מקום חלופי להפעלת מעון בעלות של 8,000 ₪ לחודש.

  • שירותי הסעות למקום החדש של המעון– 8,873 ₪.

  • רכישת ציוד חדש בעלות של 50,927 ₪.

  • עלות שיפוץ מעון חליפי- 17,700 ₪.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ