אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ר.א.י.(תעשיה לתבניות מתקדמות) בע"מ נ' אחים בן רחמים(צפון) בע"מ

ר.א.י.(תעשיה לתבניות מתקדמות) בע"מ נ' אחים בן רחמים(צפון) בע"מ

תאריך פרסום : 25/01/2011 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חיפה
11595-07
25/01/2011
בפני השופט:
ג'אדה בסול

- נגד -
התובע:
ר.א.י.(תעשיה לתבניות מתקדמות) בע"מ
הנתבע:
אחים בן רחמים(צפון) בע"מ
פסק-דין

פסק דין

התובעת עסקינן חברת ר.א.י.(תעשיות לתבניות מתקדמות)בע"מ (תכונה להלן: ר.א.י.) הינה חברה העוסקת בביצוע עבודות בטון .

הנתבעת,אחים בן רחמים (צפון) בע"מ (שתכונה להלן:בן רחמים) הינה חברה קבלנית העוסקת בעבודות סלילה ותשתיות.

ראי שימשה כקבלנית משנה של בן רחמים לביצוע עבודות בטון בהתאם לחוזה שנחתם בין הצדדים בתאריך 12/9/2006.

מדובר בעבודות שהוזמנו לביצוע במחנה הצבאי חתירה בירוחם אשר בדרום הארץ,במסגרת פרויקט שבן רחמים ביצעה עבור משרד הביטחון,כאשר העבודה שהוזמנה מ ר.א.י. היא עבודות תשתית לגדר המחנה הצבאי הנ"ל שכללה השלמת חלק עליון של קורת הגדר כשהחלק התחתון יצוק.

ההוראות החשובות לענייננו בחוזה שבין הצדדים:

בטרם אפרט את גדר המחלוקת בין הצדדים,ולאור חשיבות הוראות החוזה עסקינן,אביא להלן בקצרה את אותם סעיפים הכלולים בחוזה בין הצדדים שהם הרלוונטיים למחלוקת בה עסקינן כפי שתפורט בהמשך.

סעיף 4 לחוזה:

סעיף זה נפתח בהצהרה "מודגשת חשיבות לוח הזמנים לביצוע שהינו מאושיות ההסכם"

בהמשך הוסכם כי על ר.א.י.היה לבצע קורות גדר,כאמור בכמות של 7,500 מ"א תוך 43 ימי עבודה (כשגם ימי שישי בשבוע נחשבים לימי עבודה באם יאפשרו ל ר.א.י.לעבוד באותם ימים).

תחילת העבודה על פי המוסכם היא 15 יום ממועד חתימת ההסכם.

כביטוי לחשיבות העמידה בלו"ז המוסכם,כפי שהוצהר בתחילת סעיף זה בחוזה,הוסכם בין הצדדים כי באם ר.א.י.לא תעמוד בלו"ז המוסכם הנ"ל יקוזזו מהכספים שיגיעו לה בגין ביצוע העבודות סך של 5,000 ₪ לכל יום איחור כפיצוי מוסכם.

עוד הוסכם כי ר.א.י.תספק כוח אדם ומשאבים ככל שיידרש ובכלל זה כלי עבודה על מנת לעמוד בלו"ז המוסכם .

סעיף 5 לחוזה:

בסעיף זה של החוזה, הוסכם ,בין היתר, כי ר.א.י.איננה רשאית להפסיק את ביצוע העבודה מכל סיבה שהיא ללא הסכמת בן רחמים אלא אם ניתנה התראה מוקדמת בכתב מוצדקת של 14 ימים מראש לבן רחמים.

עוד הוסכם במסגרת אותו סעיף כי באם ר.א.י. לא תסיים את כל העבודה המוסכמת,תהיה בן רחמים רשאית לסיים את העבודות ולחייב את ר.א.י.בגין כל הנזקים שנגרמו ו/או יגרמו בשל העיכוב בסיום העבודה ע"י ר.א.י..

סעיף 6 :בסעיף זה הוסכם כי מדידת הכמויות לתשלום הן לפי מ"א גדר בהתאם לנדרש,מאושרת ע"י המפקח ו/או המזמין ו/או בן רחמים בהתאם לתכניות מעודכנות.

סעיפים 10,11, לחוזה:

התמורה המוסכמת בין הצדדים היא 57 ₪ בתוספת מע"מ כחוק לכל מ"א של קורת גדר בהתאם לנדרש ומאושרת.

מועד התשלום המוסכם הוא שוטף +55 .

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ