אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קבהה נ' חברת החשמל לישראל בעמ

קבהה נ' חברת החשמל לישראל בעמ

תאריך פרסום : 26/08/2013 | גרסת הדפסה
תא"מ
בית משפט השלום חדרה
14899-11-12
20/08/2013
בפני השופט:
הדסה אסיף

- נגד -
התובע:
סלאם קבהה
הנתבע:
חברת החשמל לישראל בע"מ
פסק-דין

פסק דין

דינה של תביעה זו להדחות ולו מן הטעם שלא עלה בידי התובע להוכיח את הנזקים שלהם טען בתביעה.

התובע הגיש את התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות וטען בה כי הנתבעת עיכבה את חיבור החשמל הזמני שביקש לצורך בניית מבנה שניתן לו היתר לבנייתו ובכך גרמה לו לנזקים, הן בגין עלות גנרטור שנאלץ לשכור לצורך אספקת חשמל לצרכי הבניה והן בשל עיכובים שהיו בהשכרת המבנה. בסה"כ הוגשה לכן התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות על סך 32,700 ₪: 3,000 ₪ בגין הגנרטור ויתרת הסכום בגין דמי השכירות הנטענים.

הדיון בתביעה הועבר לבית משפט זה וביום 25/6/13 נשמעו הראיות. גם לאחר העברת התובענה לבית משפט זה בחר התובע שלא להיות מיוצג, וניהל את ההליך בעצמו. כעת מונחים בפני סיכומיהם הכתובים של הצדדים.

בסופו של דבר ואף מבלי להכריע בשאלה אם עלה בידי התובע להוכיח את טענותיו כלפי הנתבעת ואת העיכוב הנטען, התברר שלא עלה בידי התובע להוכיח את הנזקים שטען להם בכתב התביעה שהגיש.

התובע לא הציג ראיה כלשהי בעניין עלות שכירת הגנרטור . לא הוצגה ראיה לכך שגנרטור הוצב במקום, לא הוצגה ראיה לכך שהתובע הוא שנשא בעלות הגנרטור וגם לא ראיה כלשהי לעניין אותה עלות.

התובע, שטען בתצהירו כי נאלץ לשכור גנרטור (סעיף 8), הודה בחקירתו כי לא הוא ששכר את הגנרטור אלא שהקבלן שבנה את המבנה שכר גנרטור וחייב את התובע (עמ' 6 שו' 19).

התובע לא הציג ראיות באשר לסכום שבו חייב אותו הקבלן וגם נמנע מלהביא את הקבלן להעיד בעניין זה. יצויין, כי במהלך עדותו ציין התובע כי הקבלן רכש את הגנרטור והוא, התובע, שילם לו עבור כך (עמ' 6 שו' 16), וזאת בניגוד לטענתו תחילה כאילו שכר את הגנרטור הרבה חודשים (שם).

כתוצאה ממחדלים אלה לא עלה בידי התובע להוכיח את הנזק הנטען בעניין הזה.

גם בעניין ראש הנזק השני, אובדן דמי השכירות, נותרו טענות התובע טענות בעלמא ולא הוצגה ולו ראשית ראיה להוכיחן.

לא רק שהתובע לא פירט בכלל בכתב התביעה שהגיש כיצד הגיע לסכום הנדרש על ידו, גם לא צורפה חוות דעת כלשהי לביסוס הטענה, כאילו הסכום האמור משקף את דמי השכירות שהיה התובע אמור לקבל בגין השכרת הנכס. התובע גם לא פירט מתי, לטענתו, יכול היה לסיים את הבניה ולהשכיר את הנכס, אילולא העיכוב הנטען, ולא ברור כלל על איזה תקופת שכירות מדובר ומהו בכם השכירות שעל פיו חושב סכום התביעה בעניין הזה.

התובע גם לא הציג כל ראיה לכך שהעדר חיבור החשמל הזמני הוא שעיכב את בניית הנכס וגם בעניין הזה טענתו נותרה בגדר טענה בעלמא בלבד. במיוחד הדבר נכון כאשר התובע עצמו מציין, כאמור, כי הובא גנרטור לשטח והוא שסיפק את צריכת החשמל לצורך הבנייה.

התוצאה היא שלא עלה בידי התובע להוכיח את הנזקים שטען להם ודי בכך כדי להביא לדחיית התביעה שהגיש.

למעלה מן הצורך אציין גם כי גם לא עלה בידי התובע להוכיח כי הנתבעת נמנעה, ללא כל צידוק, מלספק חיבור חשמל זמני למבנה שבנה.

התברר, כי בין התובע לבין שכניו התנהל הליך, שרק בסופו יכולה הייתה הנתבעת לעשות שימוש בדרך הגישה החלופית החדשה ולהניח בה את תשתית החשמל. זאת, לאחר שהדרך הציבורית שבה אמורה הייתה הנתבעת להעביר את החיבור מלכתחילה, הייתה חסומה, כתוצאה מבניה (ככל הנראה בלתי חוקית) שנעשתה עליה על ידי אחד השכנים (עמ' 14 שו' 23, עמ' 17 שו' 4).

התוצאה היא שאני דוחה את התביעה.

בנסיבות העניין אני מחליטה שלא לעשות צו להוצאות.

המזכירות תעביר עותק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד אלול תשע"ג, 20 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ