אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ציון ואח' נ' רשות שדות התעופה

ציון ואח' נ' רשות שדות התעופה

תאריך פרסום : 08/11/2010 | גרסת הדפסה
ת"ק
בית משפט לתביעות קטנות תל אביב - יפו
44335-05-10
07/11/2010
בפני השופט:
יובל גזית

- נגד -
התובע:
1. אורן ציון
2. ליאורה ציון

הנתבע:
רשות שדות התעופה
פסק-דין

פסק דין

התובעים מתגוררים בבית דגן.

מכח הוראות תכנית מתאר ארצית 4/2, קמה חבותה של הנתבעת לבצע מיגון אקוסטי ליחידות דיור זכאיות במרחב נמל התעופה בן גוריון.

הצדדים חתמו על כתב התחייבות לביצוע עבודות המיגון ביום 6.4.09.

ההערכה על פי כתב ההתחייבות היתה כי המיגון יבוצע בתוך 6 שבועות.

כך אף נכתב בהודעה שנשלחה לדיירים.

בפועל אין חולק כי העבודה בוצעה במשך כשנה.

לטענת הנתבעת, העיכוב בביצוע העבודות נבע מסיכול של התובעים אשר לא אפשרו לקבלן לבצע את עבודתו, ומשום שהתובעים היקשו בדרישות חדשות שלא בגדר ההתחייבות.

התובע העיד ונחקר בחקירה נגדית, וטען כי הנאמר בכתב ההגנה אינו נכון.

כמו כן הפנה התובע לסתירות בפנייתו של הקבלן המבצע לנתבעת.

לעומתו, הנתבעת לא טרחה לזמן ולו עד אחד רלבנטי לטענות ההגנה.

כמו כן נטען כי לא היה באפשרותה להגיש הודעת צד ג', אך על פי הפסיקה בית המשפט נעתר לעיתים לבקשת כגון דא.

נציגת הנתבעת לא ביצעה את פעולות המיגון בעצמה ולא עמדה בקשר עם התובעים, וגם לא עם הקבלן המבצע, אלא למדה את הנתונים מן המסמכים המצויים אצל הנתבעת, בדיעבד.

יוצא אפוא שהנתבעת לא הצליחה לסתור את טענות התובעים ולא הציגה גרסה שניתן לקבלה, היות שלא התייצבו עדים רלבנטיים לדיון.

ויודגש, לא היתה כל מניעה מזימון העדים לדיון, ובמידת הצורך ניתן היה לעתור לבית המשפט על מנת שיתן צו לזימונם של העדים.

אשר על כן, אני מקבל את התביעה.

הנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים הבאים:

סך של 20,900 ₪ בגין התקופה שנגרם לתובעים אובדן הכנסה משכר דירה (לפי חישוב של 11 חודשים במכפלת שכר הדירה בסך של 1,900 ₪ לחודש).

סך של 2,500 ₪ בגין אובדן ימי עבודה לצורך בדיקת מערכת החשמל.

סך של 312 ₪ אגרת בית המשפט.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ