אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק א 56336/03

פסק-דין בתיק א 56336/03

תאריך פרסום : 31/12/2007 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
56336-03
26/04/2006
בפני השופט:
ניב ריבה

- נגד -
התובע:
ספן יוסף
הנתבע:
י.זילברמינץ ובנו בע"מ
פסק-דין

1.         התובע הינו בעל הזכויות בדירה ברח' ירמיהו הנביא 6/3 במודיעין, בבניין אותו בנתה הנתבעת (להלן:"הדירה").

2.         הנתבעת הינה חברה קבלנית לבניין אשר מכרה את הדירה לתובע.

3.         הסכם הרכישה בין הצדדים נחתם ביום 16.11.97. הנתבעת התחיבה למסור לתובע דירה ראויה למגורים עד ליום 30.6.99. התובע טוען כי בפועל נמסרה לו החזקה בדירה ביוני 2000.

4.         באפריל 2000 נבדקה הדירה על ידי חברה המאתרת ליקויי בניה ונערכה חוות דעת של מהנדס מטעמה.

5.         בשנת 2003 הגיש התובע את תביעתו כנגד הנתבעת, בסכום של 120,000 ש"ח . בתביעה נטען כי על פי חוות דעת של המהנדס שבדק את הדירה, קיימים בה ליקויים שעלות תיקונם 78,200 ש"ח. בגין האיחור במסירת החזקה עתר התובע לחייב את הנתבעת בסכום של 22,416 ש"ח השווים ל-12 חודשי שכר דירה. כן נתבע פיצוי בגין פינוי הדירה לתקופת התיקונים.

6.         בית המשפט מינה מהנדס מטעמו  לבחון טענות התובע וחוות הדעת המקצועית מטעמו. המהנדס והשמאי מר יצחק זרניצקי קבע כי סך כל העלות לתיקון על ידי הקבלן היא 12,850 ש"ח בצירוף מע"מ, ואם תתבצע עבודה זו על ידי  קבלן מזדמן, תגיע העלות לכדי כ-17,000 ש"ח כולל מע"מ.

7.         הצדדים הגיעו להסכם פשרה לפיו תבצע הנתבעת את עבודות התיקון בפיקוחו של המומחה מטעם בית המשפט, וכך נעשה.

כן הוסכם, כי לאחר התיקונים יהא רשאי כל אחד מהצדדים לטעון את יתר הטענות לעניין הוצאותיו ופיצויים נוספים, ככל שמגיעים כאלה.

8.         הצדדים וויתרו על הגשת תצהירים והגישו סיכומיהם, כאמור בהסכמה הדיונית דלעיל, ולהלן פסיקתי:

9.         האיחור במסירה

            אין מחלוקת כי יום מסירת מפתח  הדירה לידי התובע הוא 27.6.00, בעוד שעל פי ההסכם  המועד למסירתה היה כשנה קודם לכן. סכום הפיצוי בגין כל חודש של איחור במסירה הינו 400 $. על פי סעיף 7ג' להסכם המכר "זכאית החברה לדחות את מועד המסירה בנוסף לדחייה עקב נסיבות כמפורט לעיל (אם תהיינה) ב60 יום נוספים, וזאת ללא צורך במתן סיבה או הנמקה כלשהי, ומבלי שדחייה כאמור תיחשב כהפרת תנאי חוזה זה ו/או תהווה עילה לתביעה, פיצוי..."

10.       הכלל הוא כי "כאשר קבעו הצדדים בחוזה שביניהם, כי איחור של תקופה מסוימת לא יחשב כאיחור המהווה הפרת החוזה, פרשנות בתי- המשפט לעניין הפיצוי במקרה של הפרה הינה, כי איחור מעבר לתקופה שנקבעה מהווה הפרת החוזה, ומשהופר החוזה,זכאי הצד הנפגע לפיצוי מהיום שבו התחייב המפר למסור את החזקה , ולא מתום הארכה, אלא אם קבעו הצדדים אחרת." (ע"א 4332/02 ירמיהו עיני נ' קו-אופ צפון).

11.       משכך, יש לבחון מהי סיבת האיחור במסירה והאם הפרה הנתבעת את ההסכם:

            לטענתה, הייתה הדירה מוכנה למסירה, ביחד עם יתר הדירות בבניין, ביום 2/8/99. לראיה, הוצג טופס 4. עוד הציגה הנתבעת אישור קבלת מפתח (נספח ב3' לסיכומים) של דייר דירה אחרת באותו בניין,(דירה 1), מתאריך 15.8.99. גם דיירי דירה מס. 2 אישרו, בפרוטוקול מסירה מיום 17.8.99 את קבלת החזקה. דיירי יתר הדירות קיבלו את דירותיהם במרוצת אוגוסט 1999, ולכל המאוחר, 9/99, את דירותיהם. אם כן, מה מנע את מסירת החזקה בדירת התובע לבעליה?

12.       ביום 20.6.99, נדרש התובע לבצע את ההליכים המקדמיים  הדרושים למסירת הדירה לידיו, הכוללים בין היתר את תשלום יתרת החוב בסך כ- 50,000 ש"ח, והמצאת מסמכים למשרד ב"כ הנתבעת.

13.       התובע שילם את  התשלום האחרון עבור הדירה ב 11.1.00. ביום 2.3.00 קיבלה

הנתבעת הודעה מבא כוחה כי התובע שילם (בתשלומים) את מס הרכישה, וכן הסדיר את  יתר העניינים להם נדרש, לרבות ביטול ערבות על פי חוק המכר בסך 436,000 ש"ח,  ערבות בנקאית בסכום של 80,000 ש"ח, ותשלום שכ"ט.באותו יום כבר הודיעה הנתבעת כי ניתן למסור את החזקה בדירה לתובע.

            לא הובהר מדוע סירב התובע לקבל את החזקה בדירה עד ליוני 2000, מדוע היה צורך כי יגיש תלונה למשטרה ומהו הקשר בין הגשתה לבין המסירה שנתבצעה, בסופו של דבר, ביוני.

14.       חברת הדס מטעם התובע ערכה את חוות הדעת לפני שהסכים לקבל את החזקה בדירה. בדיעבד התברר כי ליקויים שעלות תיקונם הוערכה על ידי התובע  בכ- 80,000 ש"ח, נבדקו ונישומו על ידי המומחה זרניצקי בסכום של כ-12,000 ש"ח, וכי טיבם וטיבעם הינו כזה, שאין הוא מצדיק סירוב הדייר לחתום על פרוטוקול מסירה ולקבל את הדירה לידיו.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ