אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ט.י.ר.ן הנדסה בעמ נ' מגן דוד אדום ואח'

ט.י.ר.ן הנדסה בעמ נ' מגן דוד אדום ואח'

תאריך פרסום : 26/06/2013 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום תל אביב - יפו
47462-08
21/06/2013
בפני השופט:
רונית פינצ'וק אלט

- נגד -
התובע:
ט.י.ר.ן הנדסה בע"מ
הנתבע:
מגן דוד אדום לישראל
פסק-דין

פסק דין

לפני תביעה לפיצוי בגין שירותים שהתובעת – הנתבעת שכנגד (להלן: "התובעת") נתנה לנתבעת – התובעת שכנגד (להלן: "הנתבעת") על-פי הסכם ביניהן, ותביעה שכנגד להשבה ולפיצויים בגין הפרת הסכמים נוספים שנכרתו בין הצדדים וביטולם, באופן חד צדדי, על ידי התובעת.

א. רקע עובדתי וטענות הצדדים .

1.התובעת, חברה בע"מ, הנותנת שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בתחום של בינוי והנדסה אזרחית, התקשרה עם הנתבעת בשלושה הסכמים שונים למתן שירותים כאמור לעיל.

א.הסכם לביצוע הרחבה ושיפוץ בתחנת מד"א בירושלים (להלן: "תחנת ירושלים" ו"פרויקט ירושלים").

ב.הסכם לבדיקת מיגון וביצוע מיגון בתחנות מד"א בארץ (להלן: "פרויקט המיגון").

ג.הסכם להקמת תחנות מד"א בערים בדרום הארץ: בשדרות, אופקים ונתיבות ושיפוץ תחנת מד"א בבאר שבע" (להלן: "פרויקט הדרומיות").

2.עניינה של התביעה העיקרית הוא תביעה לשכר או שכר ראוי בגין פרויקט ירושלים, ועניינה של התביעה שכנגד הוא השבת כספים שהנתבעת שילמה בגין פרויקט המיגון ופיצוי בגין פרויקט המיגון ופרויקט הדרומיות.

3.התביעה העיקרית עניינה תשלום תמורה נוספת בסך של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ לחודש, למשך 9 חודשים, ובסה"כ 135,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכן הפרשי הצמדה וריבית.

4.התביעה שכנגד, היא לתשלום 3 סכומים:

א.השבת סכום של 150,150 ₪ מקדמה ששולמה לתובעת, עבור פרויקט המיגון אשר הופסק באופן חד צדדי על ידי התובעת.

ב.שיפוי הנתבעת בגין עלויות נוספות שנגרמו לה בפרויקט הדרומיות בשל הפסקת שירותי התובעת על ידי התובעת באופן חד צדדי, ושכירת שירותיו של מנהל אחר.

ג.פיצוי בסך של 50,000 ₪ בגין עלויות נוספות שנגרמו עקב התנהלות התובעת שיצרה עיכובים בפרויקט המיגון ובפרויקט הדרומיות, ואלצה את הנתבעת להתקשר עם צדדים נוספים על מנת לקבל את השירותים שהתובעת התחייבה לספק, או, כטענת הנתבעת בסיכומים, בגין פגיעה שגרמה התובעת לתדמיתה.

טענות התובעת .

1.בשנת 2005 תכננה הנתבעת לבצע הרחבה ושיפוצים בתחנת מד"א בירושלים. ביצוע העבודה, כמקובל בענף, נחלק לשני שלבים: חלק ראשון – תכנון כולל הכנת מכרז, תוכניות מפורטות וכתבי כמויות, עריכת מכרז ובחירת קבלן מבצע, וחלק שני – שלב הביצוע, כולל ועד עריכת חשבון סופי של המתכננים והקבלן ומסירת המבנה למזמין.

2.הפרויקט, או חלקו, מומן על ידי תורם של הנתבעת, ונציגו היה מעורב בתכנון הפרויקט.

3.לשם ביצוע הפרויקט התקשרה הנתבעת עם חברת ניהול אחרת (להלן: "חברת הניהול האחרת"), שהחלה בביצוע החלק הראשון והשלימה אותו, למעט שלב התכנון המפורט והכנת מכרז קבלני.

4.בין החברה האחרת לנתבעת נתגלעו מחלוקות, והוחלט להפסיק את המשך עבודתה, ולהשלים את שלב התכנון המפורט והכנת המכרז על ידי מנהל פרויקט חדש.

5.בעקבות זאת, נוהל משא ומתן בין התובעת לנתבעת למתן המשך השירותים על ידי התובעת.

6.במסגרת המשא ומתן, הציגה הנתבעת בפני התובעת את מצב הדברים בפרויקט ולאיזה שלב הגיעה החברה האחרת. הנתבעת לא אפשרה חפיפה מסודרת של התובעת עם החברה האחרת, ולכן נאלצה התובעת ללמוד על מצב הדברים בפרויקט מפי הנתבעת.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ