אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ת"א 19231-05-11 ש.ח. פארק פיתוח וגינון (19899 בע"מ ח.פ. 511114423 נ' עיריית מעלות תרשיחא

החלטה בתיק ת"א 19231-05-11 ש.ח. פארק פיתוח וגינון (19899 בע"מ ח.פ. 511114423 נ' עיריית מעלות תרשיחא

תאריך פרסום : 12/09/2013 | גרסת הדפסה
ת"א
בית המשפט המחוזי בחיפה
19231-05-11 ש.ח. פארק פיתוח וגינון (19899 בע"מ ח.פ
11/03/2013
בפני השופט:
ריבי למלשטריך-לטר

- נגד -
התובע:
ש.ח. פארק פיתוח וגינון (1986) ח.פ. 511114423
הנתבע:
עיריית מעלות תרשיחא
החלטה

1. התובעת הגישה תביעה בסכום של כ-2.9 מיליון ש"ח כנגד הנתבעת, עירית מעלות תרשיחא בגין עבודות שבצעה במסגרת מכרז להקמת מגרש כדורגל, משנת 2009. היקפו המקורי של החוזה היה כ-2.55 מיליון ש"ח. נטען כי המפרט והתוכניות היו שגויים, והיה צורך בתיקון משמעותי של תוכניות הביסוס, עדכון הפרטים וכתבי הכמויות. נטען כי ביום 21.7.10 אושרה הגדלת תקציב הפרויקט ב-600,000 ש"ח וכן, כי היקף הפרויקט על דעת גזבר העיריה עומד על סכום של  כ-3.6 מיליון ש"ח.

2. המחלוקת:

התובעת טוענת שהיא מחזיקה בחשבון 7 מאושר שלא שולם. (814,232 ש"ח.+ מ.ע.מ)

התובעת טוענת שהיא מחזיקה בחשבון 8 מאושר, שלא שולם. (209,376 ש"ח +מ.ע.מ)

הוגש חשבון חלקי 9 ולא נבדק על ידי העיריה. (יתרת תשלום 1,361,704 ש"ח בהנחה שחשבונות 7,8, שולמו)

נטען כי יתרת החוב של העיריה עבור עבודות שבוצעו עומדת על הסך של שלושת הסכומים לעיל.

בנוסף נטען כי העיריה גרמה לעיכוב בביצוע העבודות (כי השתהתה באישור הגדלת התקציב) ,עיכוב שגרם לתובעת נזק של  181,000 ש"ח + מ.ע.מ. נטען כי מסירה ראשונית של הפרויקט לנתבעת בוצעה בפברואר 2011.

הנתבעת טוענת להתמשכות ביצוע העבודות מעבר ללוח הזמנים הקבוע. (צו תחילת עבודה ביום 24.8.09, עבודה החלה ביום 3.9.09 והיתה אמורה להסתיים לאחר 7 חודשים, דהיינו ביום 3.4.10). הנתבעת אשרה ביצוע העבודה עד סוף מאי 2010. בפועל מסירה של הפרויקט בוצעה 30.4.11 . נטען כל עיכוב מיום 1.6.10 הוא באחריות התובעת. יש פיצוי חוזי עבור כל יום אחור לרבות זכות קיזוז. נטען שהפיצוי שיש לקזז הוא פרומיל מסכום הפרויקט על פי ההסכם (3,153,000 ש"ח) כפול 334 ימי איחור. (טוענים לקיזוז בסדר גודל של כ-1 מיליון ש"ח).

3. אני ממנה מומחה מטעם בית המשפט על מנת שיתן חוות דעתו במחלוקות בתיק זה כדלקמן :

3.1  האם יש לשלם (בהנחה שאין קיזוז) את חשבון מס 7, 8 לתובעת ?

3.2 האם יש לשלם את חשבון מס 9 או כל סכום אחר עבור ביצוע העבודה (בהנחה שאין קיזוז)?

3.3 מתי נמסר הפרויקט לנתבעת ?

3.4 האם היה עיכוב בביצוע עבודות התובעת כתוצאה מהתנהלות הנתבעת, ואם כן לכמה זמן ומה הערכת הנזק בגינו?

3.5 מהו העיכוב שחל במסירת הפרויקט כתוצאה מהתנהלות התובעת עצמה ?

4. המומחה יהיה אינג' רונן שטרנברג.

4.1  הצדדים יהיו רשאים להציג בפני המומחה את המסמכים הרלוונטים, לרבות חוזים, מפרטים, כתבי כמויות, תוכניות מפורטות  מפרט טכני וכן תוכניות מפורטות וכד'.

מכלול המסמכים הרלוונטים יועברו ע"י הצדדים למומחה בתוך 15 יום מהיום, עם העתק ישירות לצד השני. כמו כן, יהיה המומחה רשאי לדרוש מסמכים נוספים אם אלו דרושים להכנת חוות דעתו.

4.2  המומחה יקבע מועדי ישיבות עם הצדדים.

4.3 שכ"ט המומחה יקבע על ידי המומחה וישולם לו על ידי שני הצדדים בחלקים שווים מיד בסמוך לאחר שמומחה יקבע את שכר טרחתו. יש להפקיד את שכר טרחת המומחה בקופת בית המשפט מראש, בטרם ישקיע המומחה עבודה כלשהיא  בתיק.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ