אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 68896/04

החלטה בתיק א 68896/04

תאריך פרסום : 03/03/2008 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
68896-04,153145-06
25/07/2006
בפני השופט:
מארק - הורנצ'יק דליה

- נגד -
התובע:
עיריית הרצליה
הנתבע:
אברהם יצחק בע"מ
החלטה

1.         זו בקשת המבקשת למחיקת טענות המהוות הרחבת או שינוי החזית בתצהיר העדות הראשית שהוגש מטעם המשיבה.

2.         לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשה, בתגובה ובתשובה  ראיתי לקבל את הבקשה בחלקה בלבד . אבאר טעמי.

3.         כאמור בסעיף 5 לתגובת התובעת - עילת התביעה הינה הפרת הסכם העבודות הקבלניות במסגרתו התקשרו הצדדים על ידי המבקשת.

4.         הפרה זו הולידה נזקים ממוניים לתובעת - המשיבה , הן אותן תקורות אשר לא שולמו לתובעת על ידי העירייה.

5.         התובעת טוענת כי נאלצה לשלם מכיסה עקב התמשכות העבודות מעבר למוסכם בין הצדדים והעיכוב במשך העבודות נגרם עקב מחדליה של המשיבה.

6.         להלן אתייחס לעובדות אשר המבקשת הנתבעת טוענת כי לא נכללו בכתב התביעה  והן מהוות הרחבת או שינוי חזית  - טענות שאינן מתקבלות על ידי .

7.         העובדה שהצעת המחיר שהתובעת הגישה למכרז מבוססת על צפי לגבי משך העבודות ; כלולה  בסעיפים 7 , 9 , 19 , 20-22 לכתב התביעה.

8.         העובדה שבהצעת המחיר לא גולמו תקורות בגין תקופה שמעבר ללוח הזמנים המתוכנן - ראה בסעיפים 7 , 9 , 13 , 14 , 20 , 22 לכתב התביעה.

9.         העובדה שהמשאבים המינימליים הדרושים לפרוייקט הם מנהל עבודה , רכב, 4 עובדים , עלות שמירה ומחפרון נובעת מסעיפים 20 ו-22 לכתב התביעה.

10.       העובדה שהתמורה החוזית שהתקבלה לא מכסה תקורות אלה נזכרת בסעיפים 13 , 14 , 20 ו-22 לכתב התביעה.

11.       העובדות כאילו אופן שינוי העבודות דרש מהתובעת התארגנות מחודשת - מוזכרות בסעיפים 10 , 11 , 12 ו- 14 לכתב התביעה וכך גם הטענה העובדתית כאילו התובעת לא יכלה לצפות מראש מתי תקבל הנחיות עולה מסעיפים 12-14 , 16 לכתב התביעה.

12.       טענות עובדתיות מהותיות אלה - יוצרות את ראש הנזק בגינו התובעת מבקשת את הסעד ואין בהם משום שינוי או הרחבת החזית.

שינוי / הרחבת חזית

13.       העובדות בדבר לוחות הזמנים המתוכננים של הקבלן , הן  עובדות מהותיות .

14.       לטענת התובעת הנזק הנתבע נגרם כתוצאה מפער זמנים בין  הזמן שתוכנן לעבודות לבין הזמן בו בוצעו בפועל העבודות.

15.       על כן - הזמן שתוכנן אצל הקבלן לעבודות מול הזמן שהקבלן נאלץ לטענתו - לבצע את העבודות מהווה חלק מהתיאור העובדתי של ראש הנזק הנתבע ואולם , טענות אלה - לא בא זכרן בכתב התביעה.

16.       גם בתגובתה אין התובעת מפנה לסעיפים בכתב התביעה שמהן ניתן ללמוד על פירוט לוחות הזמנים המתוכננים של הקבלן.

17.       הטענות העובדתיות כאילו העירייה לא איפשרה לתובעת לעבוד במקביל - אינן מאוזכרות בכתב התביעה והן מהוות הרחבה או שינוי חזית הטענות.

18.       העובדה כאילו העירייה התעכבה במסירת תוכניות לביצוע העבודות אף הן מהוות טענות חדשות שלא מוזכרות בכתב התביעה.

19.       כל אלה - הן עובדות מהותיות המתארות את מעשי או מחדלי העירייה ומהוות לטענת התובעת הפרת הסכם שגרמו להתארכות העבודות מעבר לנדרש אולם לא קיבלו ביטוי בכתב התביעה ועל כן - מהוות שינוי והרחבת החזית.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ