ת"א
בית משפט השלום תל אביב - יפו
|
30141-08
03/04/2011
|
בפני השופט:
נועה גרוסמן סגנית נשיאה
|
| - נגד - |
התובע:
אלי פסטרנק
עו"ד פרץ
|
הנתבע:
מנרב הנדסה ובנין בע"מ
עו"ד יעקב אביעד
|
| פסק-דין |
כללי:
לפני תביעה ותביעה שכנגד.
התביעה הראשונית הוגשה ביום 29.5.08 וסכומה עומד על 171,820 ש"ח.
התביעה שכנגד הוגשה ביום 10.9.08 בד בבד עם הגשת כתב ההגנה וסכומה 310,395 ש"ח.
להלן ולשם הנוחיות ייקראו הצדדים בהתאמה בשם: "
תובע " ו-"
נתבעת ".
רקע התביעה נסב על פרויקט בניה למגורים בכפר-סבא.
התובע שימש קבלן משנה עבור הנתבעת, בפעילותו בפרויקט בתחום החשמל.
הפרויקט הכיל שני מגדלי מגורים ו-20 יחידות דיור צמודות קרקע.
ביום 14.6.07 נחתם בין הצדדים הסכם לפיו, התובע יבצע את עבודות החשמל בבניין 3
בפרויקט (להלן:
"ההסכם" ) . ההסכם צורף
כנספח א' לכתב התביעה הראשוני.
תמורת העבודה התחייבה הנתבעת לשלם לתובע סך של 405,800 ש"ח.
מועד תחילת העבודות הוגדר כמיידי ומועד הסיום הוגדר כיום 30.4.08.
התובע טוען בכתב התביעה, כי למן הרגע הראשון חלו עיכובים אשר נבעו מחוסר עמידה
בלוח זמנים של הנתבעת.
הוא מסביר, כי כקבלן חשמל, לא יכול היה להתחיל בביצוע עבודות מסוימות בלי שהושלמו עבודות קודמות, למשל של קבלן שלד. כמו כן, לא יכול היה להתחיל בביצוע של עבודות חשמל בלי לקבל תוכניות מעודכנות ומאושרות, דבר שלטענתו לא נעשה.
עוד טוען התובע, כי הנתבעת לא שילמה את שכרו בהתאם לקצב התקדמות העבודה.
הצדדים התכתבו ביניהם במהלך ביצוע העבודות, גם בענייני כספים וגם בענייני לוחות זמנים.
נספחים ז'-י"א לכתב התביעה.
בסופו של דבר ביום 24.2.08 הודיעה הנתבעת לתובע, על ביטול ההסכם עימו, בטענה של אי עמידה בלוחות הזמנים.
לטענת התובע, מדובר בהתנכלות שהתנכל אליו מנהל הפרויקט החדש ללא צידוק.